建设工程与施工合同(2024版)

建设工程与施工合同(2024版)合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方名称：__________2.2甲方地址：__________2.3甲方联系人：__________2.4乙方名称：__________2.5乙方地址：__________2.6乙方联系人：__________三、合同价格及支付3.1双方确认，本合同工程造价为__________元（大写：__________元整）。（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后支付。3.3甲方支付价款时，应出具合法、有效的发票。四、工程质量与验收4.1乙方应按照约定的工程内容、规模和质量标准进行施工。4.2乙方应按照约定的工期完成工程施工。4.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至达到验收标准。4.4工程验收合格的，甲方应按照本合同约定的付款方式支付价款。五、工期5.1双方确认，本工程工期为__________个月。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3甲方应按约定时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。六、保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.付款计划表5.工程验收标准6.保密协议7.违约金计算公式一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算书

4.付款计划表

5.工程验收标准

6.保密协议

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程施工。

2.工程质量不达标：乙方施工的工程未能通过验收或整改后仍不符合验收标准。

3.未按约定支付价款：甲方未按约定的时间及金额向乙方支付合同价款。

4.泄露商业秘密：一方未履行保密义务，导致对方商业秘密、技术秘密、市场信息等泄露。

5.其他违约行为：双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托乙方进行工程施工的一方。

2.乙方：指合同中承担工程施工的一方。

3.工程验收：指甲方对乙方完成的工程施工进行检验、评估，以确定是否符合合同约定的质量标准。

4.工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。

5.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。

6.保密义务：指双方在履行合同过程中对获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：

提前制定详细的施工计划，确保按进度完成工程。

设立工期延误的违约金条款，激励双方按时完成工程。2.工程质量不达标：

明确工程验收标准，乙方严格按照标准施工。

甲方定期对工程进度和质量进行监督检查，发现问题及时整改。3.未按约定支付价款：

双方约定明确的付款时间和金额，甲方按时支付。

设立滞纳金条款，对甲方逾期支付价款的行为进行约束。4.泄露商业秘密：

签订保密协议，明确保密义务和违约责任。

对涉及商业秘密的资料进行加密存储，限制查阅范围。5.其他违约行为：

双方积极履行合同约定，加强沟通与协作。

遇到问题及时协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.建