外包施工合同范本(2024版)

外包施工合同范本(2024版)合同编号：__________外包施工合同范本（2024版）甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、项目名称、范围及要求1.1项目名称：__________1.2项目范围：__________1.3项目要求：__________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：__________2.3支付进度：__________三、施工期限3.1施工期限：__________天。3.2工期延误：__________四、施工质量标准4.1施工质量标准：__________4.2质量保证：__________五、乙方的义务和责任5.1乙方的义务：__________5.2乙方的责任：__________六、甲方的义务和责任6.1甲方的义务：__________6.2甲方的责任：__________七、违约责任7.1乙方违约：__________7.2甲方违约：__________八、争议解决8.1争议解决方式：__________8.2适用法律：__________九、其他约定9.1保密条款：__________9.2知识产权：__________9.3不可抗力：__________十、合同的生效、变更和解除10.1合同生效：__________10.2合同变更：__________10.3合同解除：__________十一、合同的份数11.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目详细说明

2.设计图纸和技术规范

3.施工计划和进度表

4.质量标准和验收标准

5.安全防护措施方案

6.材料和设备清单

7.支付凭证和进度报告

8.变更和调整记录

9.验收报告和移交证书

10.履约保证金证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量完成施工，属于违约行为。

2.乙方未按照约定的范围和要求施工，属于违约行为。

3.乙方擅自变更施工内容或减少施工量，属于违约行为。

4.乙方未按照约定的期限支付合同款项，属于违约行为。

5.甲方未按照约定的期限提供施工场地、材料和设备，属于违约行为。

6.甲方未按照约定的期限支付合同款项，属于违约行为。

7.双方未按照约定的方式解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.外包施工合同：是指甲方将特定的施工项目委托给乙方进行施工，乙方按照甲方的要求完成施工并支付合同价款的合同。

2.合同价格：是指双方约定的完成施工项目所需支付的金额。

3.施工期限：是指双方约定的完成施工项目所需的时间。

4.质量保证：是指乙方对施工项目的质量承担责任，并保证施工项目符合约定的质量标准。

5.违约行为：是指合同当事人违反合同约定的义务行为。

6.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保施工进度按时完成。

2.施工质量问题：解决办法为乙方按照约定的质量标准进行整改，直至符合要求，并由甲方进行验收。

3.付款纠纷：解决办法为双方按照约定的付款方式和进度进行支付，如有争议可通过协商或仲裁解决。

4.变更和调整：解决办法为双方协商一致后进行变更和调整，并书面记录备案。

5.争议解决：解决办法为双方通过协商解决，协商不成时可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.房地产开发商委托施工企业进行建筑施工。

2.企事业单位委托专业公司进行设