建设工程合同保修范本范例

建设工程合同保修范本范例合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为建设工程的施工方，双方为了明确双方的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总投资：__________1.5工程主要内容：__________第二条工程质量2.1工程质量标准：本工程应符合国家、行业和地方规定的建筑工程质量标准和设计要求，达到__________等次质量标准。2.2质量保证措施：乙方应严格按照国家、行业和地方的相关规定和设计文件要求组织施工，确保工程质量。第三条工程进度3.1工程计划工期：__________3.2进度保证措施：乙方应根据工程计划工期，合理安排施工进度，确保工程按期交付。第四条工程投资控制4.1投资预算：本工程投资预算为__________元。4.2投资控制措施：乙方应严格控制工程投资，确保工程投资不超过预算。第五条保修期限及保修范围5.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为__________年。5.2保修范围：本工程的保修范围包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程等。第六条保修责任6.1乙方对保修范围内的问题负责修复和更换，并承担由此产生的费用。6.2乙方对保修期内的工程质量问题负责解决，并承担由此产生的费用。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.2甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。第八条争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量检验标准和方法8.工程进度计划9.投资控制计划10.合同履行过程中的通信和通知记录二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或质量不符合约定标准的，视为违约。2.甲方未按合同约定支付工程款，或延迟支付的，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，导致乙方无法正常施工的，视为违约。4.乙方未按合同约定提供原材料、设备、技术支持等，导致工程无法正常进行的，视为违约。5.双方未按合同约定履行其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中约定的建设工程的施工方。3.工程质量：指符合国家、行业和地方规定的建筑工程质量标准和设计要求。4.工程进度：指按照合同约定的工期完成工程。5.工程投资：指建设工程项目从策划到竣工所需的总费用。6.保修期限：指工程竣工验收合格之日起，约定的保修期限。7.违约金：指一方未履行合同约定，应向另一方支付的赔偿金。8.滞纳金：指甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。如遇不可抗力因素导致延误，及时沟通并协商调整工期。2.工程质量问题：加强质量检验和监控，发现问题及时整改。严重质量问题导致工程无法继续的，及时协商解决方案。3.工程投资超支：严格控制成本，合理使用资金。如遇投资超支，及时调整投资控制计划，并与甲方沟通。4.违约行为：按照合同约定和相关法律法规，认定违约行为，并依法承担违约责任。5.争议解决：发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，提交约定的仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑、基础设施建设、装