公园绿化水地暖施工合同

公园绿化水地暖施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米。1.2施工内容：根据设计方案，对本项目的绿化区域进行水地暖施工，包括设备安装、管道铺设、调试等全部施工内容。1.3施工期限：自双方签订合同之日起，共计__________个月。二、合同价款2.1本项目的施工费用为人民币__________元（大写：__________________________元整），上述费用包括所有施工材料、设备、人工等费用。2.2乙方应按照双方约定的进度支付合同价款。具体支付方式为：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的__________%。2.3乙方开具正规发票，业主按照相关规定予以报销。三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2乙方应保证施工过程中的人员安全，严格遵守施工现场的安全规定，并对因施工原因造成的损失承担责任。3.3乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程验收4.1工程验收标准：按照国家和行业的相关标准、规范进行验收。4.2验收程序：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请；（2）甲方组织相关人员对工程进行验收；（3）验收合格的，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改到位，并重新提交验收申请。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。5.3甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.公园绿化水地暖施工设计方案2.施工图纸3.施工材料和设备清单4.施工人员名单和安全培训记录5.工程验收标准和方法6.违约金计算公式7.赔偿金计算公式8.施工进度计划和付款时间表9.争议解决方式的相关法律文件10.双方签署的合同副本二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，包括但不限于延期完工、擅自变更设计等。2.乙方施工质量不符合约定，包括但不限于使用不合格材料、施工工艺不达标等。3.甲方未按照约定支付合同价款，包括但不限于延迟支付、少付或不付等。4.甲方未按照约定提供施工条件，包括但不限于现场管理混乱、提供信息不实等。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程验收不合格或进度严重延误。三、法律名词及解释：1.绿化水地暖施工：指在公园绿化区域铺设水暖管道，以提供植物生长所需温度的施工活动。2.合同价款：指双方约定的完成本项目所需的全部费用，包括材料、设备、人工等成本。3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约补偿。4.赔偿金：指因一方违约导致对方损失时，应向对方支付的经济赔偿。5.工程验收：指对完成的施工项目进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家相关标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，明确各阶段完成时间，并预留一定的缓冲时间。2.施工质量问题：加强现场质量监管，严格执行施工标准，发现问题及时整改。3.付款争议：按照合同约定的付款方式和时间节点进行支付，双方定期对工程进度和质量进行检查。5.合同纠纷：通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.公园绿化项目的水地暖施工。2.类似规模的绿化区域水地暖施工