2024版人防施工合同

2024版人防施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，乙方为具有相应资质的人防工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行人防工程施工的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1工程总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：__________2.3支付进度：__________第三条合同工期3.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。3.2工期延误：__________第四条乙方义务4.1按照甲方的要求，按时完成工程施工。4.2保证工程质量达到约定的标准。4.3负责工程的安全施工，确保工程施工过程中不发生安全事故。4.4负责办理工程所需的各种手续和证件。4.5工程验收合格后，负责工程的保修工作。第五条甲方义务5.1按照约定的时间和金额支付工程款。5.2提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.3协助乙方办理工程施工所需的各种手续和证件。5.4工程验收合格后，按照约定的时间和金额支付尾款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定的时间和金额支付工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。6.3因甲方原因导致工程无法正常进行的，乙方有权要求甲方支付工程停滞期间的费用，并支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.4因乙方原因导致工程无法正常进行的，甲方有权要求乙方支付工程停滞期间的费用，并支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程施工方案3.工程预算清单4.工程进度计划5.安全生产管理制度6.工程验收标准和方法7.保修条款8.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定的时间和金额支付工程款的，属于违约行为。3.因甲方原因导致工程无法正常进行的，属于违约行为。4.因乙方原因导致工程无法正常进行的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的项目业主。2.乙方：指具有相应资质的人防工程施工单位。3.工程总价：指合同双方约定的工程施工的总费用。4.工期：指合同双方约定的工程施工开始和结束的时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，按延误天数计算违约金，并要求乙方尽快恢复正常施工。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方立即整改，达到约定的质量标准，并支付相应的违约金。3.工程款支付问题：解决办法：按照合同约定，按时支付工程款，如有逾期，支付违约金。4.手续和证件办理问题：解决办法：甲方应积极协助乙方办理相关手续和证件，如有延误，承担相应责任。五、所有应用场景：1.甲方为项目业主，乙方为具有相应资质的人防工程施工单位。2.甲方委托乙方