装修开发商样板房合同2024年

装修开发商样板房合同2024年通用合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为进行房地产项目的开发，需要乙方提供样板房装修服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条装修内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方提供的样板房进行装修，包括（但不限于）墙面、地面、天花板的装修，家具、家电的配置，以及室内装饰品的摆放等。1.2乙方应在合同约定的时间内完成样板房的装修工作，并保证装修质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。第二条装修材料2.1乙方应按照甲方的要求，选用符合国家质量标准及环保要求的装修材料。2.2乙方应在装修过程中，严格控制装修材料的使用量，避免浪费。第三条装修费用3.1乙方向甲方提供的样板房装修服务，甲方应支付乙方人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付上述装修费用。第四条工期4.1乙方应按照本合同约定的装修内容，在本合同约定的工期内完成样板房的装修工作。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。第五条质量保证5.1乙方应对其提供的装修服务质量负责，确保装修质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。5.2乙方承诺自验收合格之日起，对其提供的装修服务质保期为____年。第六条验收6.1甲方应在乙方完成样板房装修后，组织相关人员对样板房进行验收。6.2甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付剩余的装修费用。第七条违约责任7.1乙方如未按照本合同约定的工期完成装修工作，应向甲方支付违约金，违约金为装修费用的____%。7.2甲方如未按照本合同约定的时间支付装修费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方提供的样板房平面图

2.乙方提供的装修方案及效果图

3.甲方确认的装修方案及效果图

4.装修材料清单

5.验收记录

6.付款凭证

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成装修工作，视为违约。

2.乙方提供的装修服务质量不符合约定或相关法律法规规定，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付装修费用，视为违约。

4.甲方未按照约定提供样板房平面图或相关资料，视为违约。

5.双方未按照约定解决争议，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的房地产开发商。

2.乙方：指合同中指定的样板房装修服务提供商。

3.装修费用：指乙方为甲方提供样板房装修服务所需的费用。

4.工期：指乙方完成样板房装修工作的时间。

5.验收：指甲方对乙方完成的装修工作进行检查，确认是否符合约定的过程。

6.违约金：指一方违约时，应向另一方支付的赔偿金。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付装修费用时，应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需延长工期，乙方应提前书面通知甲方并征得甲方同意。

2.遇到装修质量问题：乙方应及时整改，直至符合甲方要求及法律法规规定。

3.遇到支付问题：双方应及时沟通，确保装修费用按约定时间支付。

4.遇到争议：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.甲方为进行房地产项目开发，需要乙方提供样板房装修服务。

2.乙方根据甲方要求，对样板房进行装修，包括墙面、地面、