光伏发电工程安装协议

光伏发电工程安装协议合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方拥有光伏发电项目的建设需求，乙方具有光伏发电工程安装的能力和经验，为了保障双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条项目概述1.1项目名称：__________光伏发电工程1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目总投资：__________第二条工程内容2.1乙方负责完成光伏发电工程的设计、设备采购、安装、调试、验收等工作。2.2乙方应按照甲方提供的技术要求和规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.3乙方应在合同约定的工期内完成工程，具体工期如下：起始日期：__________竣工日期：__________第三条工程费用3.1乙方向甲方提供的工程设备及安装服务费为人民币__________元（大写：__________________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付乙方工程款。第四条付款方式4.1甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。4.2甲方支付乙方工程款时，乙方应提供等额的发票。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规定组织验收。5.2甲方应参加验收，对工程质量、设备性能等方面进行审查。5.3验收合格的工程，甲乙双方应签署验收报告。第六条质保期6.1乙方对所提供的设备及安装工程提供____年的质保期。6.2质保期内，乙方负责免费维修或更换因质量问题导致的设备故障。6.3质保期满后，乙方提供有偿维修服务。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3双方因履行合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.光伏发电项目设计方案4.光伏发电设备采购清单5.施工图纸和技术规范6.验收报告7.质保金支付证明8.工程款支付凭证9.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于迟延付款、拒绝付款等。3.双方其他违反协议约定的行为。三、法律名词及解释：1.光伏发电工程：利用光伏效应将太阳光能转化为电能的工程。2.质保期：乙方对所提供的设备及安装工程提供一定年限的免费维修或更换服务。3.违约金：一方违约时，按照约定向对方支付的违约赔偿。4.验收报告：工程完成后，甲乙双方签署的关于工程质量、设备性能等方面的书面报告。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：双方协商调整工期，如需乙方赔偿，应根据实际情况和合同约定进行协商。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至符合约定标准。若乙方拒绝整改，甲方有权解除合同并要求赔偿。3.付款纠纷：双方应按照约定履行付款义务，如有纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.质保金支付：质保期满后，无质量问题，甲方应一次性支付质保金。如有质量问题，乙方应负责维修或更换，并从质保金中扣除相应费用。五、所有应用场景：1.甲方为光伏发电项目业主，乙方为光伏发电工程安装商。2.甲方委托乙方完成光伏发