施工合同补充协议修改的策略选择

施工合同补充协议修改的策略选择合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方于______年______月______日签订的《施工合同》（合同编号：__________），双方本着平等互利的原则，现就施工合同补充协议修改的策略选择事项达成如下协议：一、合同修改的范围和内容：1.1乙方在合同约定的工期内完成施工图设计，并提交甲方审查。若甲方对施工图设计有修改意见，乙方应在接到甲方通知后的______个工作日内进行调整，并重新提交甲方审查。1.2乙方按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求，在合同约定的工期内完成施工。若乙方在施工过程中发现图纸或技术要求存在问题，应及时通知甲方，由甲方负责协调解决。1.3乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证施工过程中不出现质量问题。若乙方在施工过程中出现质量问题，应立即采取措施予以整改，并承担相应的整改费用。1.4乙方应按照合同约定的工期完成施工。若乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。1.5乙方应按照合同约定的价格支付工程款。若乙方在支付工程款过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任。二、合同修改的程序：2.1甲乙双方应在本协议签订后的______个工作日内，按照本协议约定的内容修改原施工合同，并重新签订《施工合同补充协议》。2.2甲乙双方应在《施工合同补充协议》签订后的______个工作日内，按照约定履行各自的权利和义务。三、合同修改的效力：3.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。3.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。四、争议解决：4.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、其他：5.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。5.2本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字（或盖章）确认后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.《施工合同》（合同编号：__________）2.《施工合同补充协议》3.施工图设计文件4.施工图纸和施工技术要求5.工程质量标准文件6.工程款支付凭证7.违约责任认定文件8.友好协商解决争议的证明文件9.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未在合同约定的工期内完成施工图设计，或提交的设计图纸不符合甲方要求。2.乙方未按照甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工。3.乙方在施工过程中出现质量问题，未及时通知甲方并采取措施整改。4.乙方未按照合同约定的工期完成施工。5.乙方未按照合同约定的价格支付工程款。6.任何一方未履行本协议约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同一方，承担合同权利和义务。2.乙方：指合同另一方，承担合同权利和义务。3.施工图设计：指根据甲方要求进行的施工图纸和施工技术要求的设计工作。4.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间期限。5.质量标准：指合同约定的施工质量要求。6.工程款：指乙方按照合同约定应支付的款项。7.违约责任：指违约方应承担的法律责任。8.争议解决：指解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工图设计不符合甲方要求，甲方应及时提出修改意见，乙方应在规定时间内进行调整并重新提交。2.乙方施工过程中出现质量问题，甲方应及时通知乙方并要求整改，乙方应承担整改费用。3.乙方未按照约定工期完成施工，甲方有权要求乙方承担违约责任。4.乙方未按照约定价格支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金。5.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，可以先尝试友好协商解决，协商不成时可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑施工合同的补充协议修改。