机房建设工程施工合同模板(2024版)

编号：__________机房建设工程施工合同模板(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

机房建设工程施工合同模板(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度调整5.3延期违约责任第六章：施工安全6.1安全标准6.2安全措施6.3安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料设备要求7.2材料设备供应7.3材料设备验收第八章：技术支持与服务8.1技术支持8.2售后服务8.3技术培训第九章：知识产权9.1知识产权归属9.2侵权责任9.3保密条款第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3诉讼地点及法院第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章：其他约定13.1信息保密13.2法律适用13.3合同的份数及保管第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义机房建设工程：指为满足甲方信息设备运行需求而进行的设计、施工、调试、验收等系列活动。第二章：工程概况2.1工程名称机房建设工程2.2工程地点_________（详细地址）2.3工程规模_________（工程规模描述）2.4工程内容包括但不限于：机房设计、土建施工、电气安装、网络布线、设备安装、系统调试等。第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制合同总价如需调整，应由双方协商一致，并签订书面补充协议。3.3付款方式及进度付款方式为进度付款，具体付款进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。第四章：工程质量4.1质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2质量保证措施乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.3质量验收工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应向乙方支付相应款项。第五章：工程进度5.1施工计划乙方应按照甲方要求和国家相关标准制定施工计划，并报甲方批准。5.2进度调整如因特殊情况导致工程进度需要调整，乙方应提前七个工作日通知甲方，并说明原因。5.3延期违约责任乙方如未按约定进度完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任。第六章：施工安全6.1安全标准乙方应严格按照国家相关安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。6.2安全措施乙方应制定施工安全措施，并报甲方批准。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方及相关部门。第七章：材料与设备7.1材料设备要求乙方应按照甲方要求和国家相关标准采购、使用材料和设备。7.2材料设备供应乙方负责材料和设备的供应，并保证供应的材料和设备符合合同要求。7.3材料设备验收甲方应对乙方供应的材料和设备进行验收，不符合合同要求的，乙方应负责更换或修复。第八章：技术支持与服务8.1技术支持乙方应提供全过程的技术支持，确保工程顺利进行。8.2售后服务工程验收合格后，乙方应提供一年的免费售后服务。8.3技术培训乙方应对甲方相关人员提供必要的技术培训，确保甲方能独立操作和维护。第九章：知识产权9.1知识产权归属工程所涉及的所有知识产权均归甲方所有。9.2侵权责任如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。9.3保密条款乙方应对工程相关的保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第十章：违约责任10.1违约情形包括但不限于：不按约定进度完成工程、工程质量不符合约定等。10.2违约责任乙方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿乙方应按照甲方实际损失承担违约赔偿责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构双方同意向_________（仲裁机构名称）申请仲裁。11.3诉讼地点及法院诉讼地点为合同签订地人民法院。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面补充协议。12.3合同终止合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，乙方完成所有合同义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律、法规规定的其他终止条件。第十三章：其他约定13.1信息保密未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关保密信息。13.2法律适用本合同适用_________（国家）法律。13.3合同的份数及保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四章：附件14.1附件列表（附件内容列表）14.2附件内容（附件内容）甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明11.4甲方指定材料设备供应商甲方有权指定部分材料和设备的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。11.5甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定。12.4甲方提前验收权甲方有权在合同约定的验收期限内提前进行验收。13.4甲方变更权甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对工程进行变更。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明8.4乙方培训义务乙方应在工程验收合格后，对甲方相关人员提供至少三个月的技术培训。9.4乙方知识产权保护义务乙方应对工程所涉及的知识产权进行保护，防止第三方侵权。10.4乙方质量承诺乙方承诺工程质量符合国家相关法律法规和甲方要求，否则应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明11.6第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。11.7第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中列明。12.5第三方中介验收权第三方中介有权对工程进行验收，并对其验收结果负责。13.5第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及相关保密信息予以保密，不得泄露给无关方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.材料和设备清单4.技术规范书5.培训资料6.保密协议7.知识产权声明8.安全生产措施方案9.工程进度计划表10.付款凭证二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定完成工程。2.工程质量不符合标准：工程质量未达到合同约定的标准。3.材料和设备供应不符合要求：提供的材料和设备未满足合同要求。4.技术支持和服务不足：未能提供合同约定的技术支持和服务。5.信息泄露：未经许可泄露合同保密信息。三、法律名词及解释：1.机房建设工程：为满足信息设备运行需求而进行的设计、施工、调试、验收等活动。2.违约金：违约方支付给守约方的经济赔偿。3.质量保证金：用于保证工程质量的款项，工程验收合格后支付。4.知识产权：工程所涉及的专利、商标、著作权等。5.保密信息：合同履行过程中双方约定的应予以保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整进度计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时沟通，整改不符合标准的部位，重新验收。3.材料和设备供应问题：与供应商沟通，更换不符合要求的材料和设备。4.技术支持不足：增加技术服务人员，提供必要的技术培训和指导。5.信息泄露风险：加强信息安全措施，签订保密协议，违约者承