2024版建设工程施工合同模板文件

2024版建设工程施工合同模板文件合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同主体2.1甲方：甲方名称：__________甲方地址：__________甲方联系人：__________甲方联系电话：__________2.2乙方：乙方名称：__________乙方地址：__________乙方联系人：__________乙方联系电话：__________三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________四、工程质量4.1工程质量标准：__________4.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。4.3乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程安全。五、工程造价与支付5.1工程造价：__________5.2支付方式：__________5.3支付进度：__________5.4支付手续：__________六、合同的履行与验收6.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。6.2甲方应按照合同约定的时间、金额支付工程款。6.3工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格的，甲方应当按照约定支付尾款。6.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成施工任务的，应当按照甲方要求承担违约责任。7.2甲方未按照约定支付工程款的，应当按照乙方要求承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程预算明细5.工程进度计划6.验收标准和方法7.支付凭证8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：包括延期竣工、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款：包括延期支付、不足额支付等。3.甲方提供的设计图纸、施工方案等技术资料不完整、不准确导致施工延误或质量问题。4.乙方未按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工导致的安全事故。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的工程项目的业主或者投资人。2.乙方：指合同约定的承担施工任务的施工企业。3.工程质量：指工程符合国家及地方相关法律法规、规范和标准的要求。4.工程款：指甲方根据合同约定应支付给乙方的施工费用。5.违约责任：指一方未履行合同约定的义务应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商确定延期原因，根据实际情况调整工程进度计划，并协商顺延工期。2.工程质量问题：立即停工整改，查找问题原因，重新施工直至符合质量标准。3.支付纠纷：查看合同约定，提供相应的支付依据，协商解决支付纠纷。4.安全事故：立即启动应急预案，妥善处理事故善后工作，依法承担相应责任。五、所有应用场景：1.新建住宅小区的的建设工程。2.商业综合体的装修施工。3.公共设施的建设与维修工程。4.工业厂房