建设工程施工合同补充协议书2024年

建设工程施工合同补充协议书2024年通用合同编号：__________建设工程施工合同补充协议书2024年通用一、工程变更1.1除非本协议另有规定，主合同中的工程变更应按照主合同约定的程序和条件进行。1.2工程变更导致的额外费用和工期延误，按照本协议第______条的约定处理。二、工程质量和标准2.1乙方应严格按照主合同约定的工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.2乙方应承担因施工质量问题导致的修复、加固、返工等费用，并按照本协议第______条的约定处理工期延误。三、工程进度和工期3.1乙方应按照主合同约定的工程进度计划和工期要求进行施工，确保工程按时完工。3.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照本协议第______条的约定向业主支付违约金。四、材料和设备4.1乙方应按照主合同约定的材料和设备规格、型号、数量等要求进行采购和施工。4.2乙方应对所提供的材料和设备的质量、安全性能负责，并承担因质量问题导致的修复、更换等费用。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准，加强施工现场的安全生产管理。5.2乙方应对施工现场的安全事故负责，并承担因安全事故导致的赔偿责任。六、合同价款和支付6.1除非本协议另有规定，主合同中的合同价款和支付条款应继续有效。6.2因工程变更、质量问题、工期延误等导致的额外费用，按照本协议第______条的约定处理。七、违约责任7.1乙方违反本协议的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。7.2业主违反本协议的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方在争议解决过程中，应保持施工场地的正常秩序，确保工程的顺利进行。九、其他约定9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，按照主合同的约定执行。9.3本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建设工程施工合同主文档

2.工程变更申请书

3.工程质量证明文件

4.材料和设备清单

5.安全生产管理计划

6.违约金计算公式

7.争议解决协议

8.施工场地现场照片

9.工程进度计划表

10.付款凭证和银行转账记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照主合同约定的工程质量标准和规范进行施工，导致工程质量不符合要求的，视为违约。

2.乙方未按照主合同约定的工程进度计划和工期要求进行施工，导致工期延误的，视为违约。

3.乙方提供的材料和设备不符合主合同约定的规格、型号、数量等要求，视为违约。

4.乙方未按照国家安全生产法律法规和行业标准进行安全生产管理，导致安全事故发生的，视为违约。

5.双方在履行本协议过程中发生争议，未能通过友好协商解决的，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指业主与承包商之间就建设工程的施工、交付及质量保证等事项达成的一致协议。

2.工程变更：是指在合同履行过程中，因设计、技术、环境等因素发生变化，需要对原合同约定的工程内容进行修改的行为。

3.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付的违约赔偿金。

4.安全生产：是指在施工过程中，采取一系列措施确保施工现场人员生命安全和设备完好，防止事故发生的状态。

5.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决纠纷的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致的额外费用和工期延误：根据附件7《争议解决协议》进行协商或仲裁/诉讼，确定责任方并按照约定承担额外费用和工期延误责任。

2.施工质量问题：根据附件2《工程质量证明文件》进行质量检测，质量不符合要求的，按照附件6《违约金计算公式》支付违约金，并进行修复、加固、返工等。

3.工期延误：根据附件7《争议解决协议》进行协商或仲裁/诉讼，确定责任方并按照约定支付违约金。

4.安全生产问题：立即整改，加强施工现场的安全生产管理，并按照附件5《安全生产管理计划》进行定期安全检查和培训。

5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，根据附件7《争议解决协议》选择仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、扩建、改建的建设工程项目。

2.适用于各