2024版建设工程合同计价方式之单价合同

2024版建设工程合同计价方式之单价合同合同编号：__________签订地点：__________签订日期：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并愿意按照本合同的条款和条件，委托乙方承担该项目的施工任务；乙方愿意接受甲方的委托，并按照本合同的条款和条件，完成该项目的施工任务。双方经协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条计价方式2.1本工程采用单价合同计价方式，合同价款根据工程量清单和工程单价计算确定。2.2工程量清单和工程单价由甲方提供，乙方根据实际情况予以确认。2.3工程量的计量和确认按照本合同附件一《工程量计量与确认办法》执行。2.4合同价款不含税金，税金按照国家相关税率计算。第三条合同价款及支付3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。3.3甲方支付合同价款时，应提供等额的发票。第四条工期4.1本工程的合同工期为__________个月，自开工之日起计算。4.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应当按照约定的工程进度支付进度款，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1乙方应当保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2乙方应当按照约定的工程质量标准进行施工，并接受甲方的监督和检查。5.3工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到约定质量标准。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同总价款的__________%向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，应当按照合同总价款的__________%向甲方支付违约金。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同总价款的__________%向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件一：工程量计量与确认办法附件二：工程单价表附件三：工程量清单一、附件列表：1.附件一：工程量计量与确认办法2.附件二：工程单价表3.附件三：工程量清单二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，认定为违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程的，认定为违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.单价合同：指按照工程量清单和工程单价计算确定合同价款的计价方式。2.工程量清单：指明细列出工程项目的名称、数量、单位、工程单价等内容的清单。3.工程单价：指完成单位工程量所需支付的价格。4.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。5.质量保证金：指为确保工程质量，按照合同约定保留的一部分合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：按照附件一《工程量计量与确认办法》进行计量和确认。2.付款争议：查看合同约定的付款条款，按照实际情况进行支付。3.工期延误：查看合同约定的工期条款，按照违约责任进行处理。4.工程质量问题：查看合同约定的工程质量条款，按照违约责任进行处理。5.法律纠纷：查看合同约定的争议解决条款，按照约定进行解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项