产业园区建设工程施工合同书(2024版)

产业园区建设工程施工合同书(2024版)合同编号：__________产业园区建设工程施工合同书（2024版）甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方产业园区建设工程的施工事宜，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同主体2.1甲方指派如下人员负责合同履行：（1）甲方项目经理：__________（2）甲方项目技术负责人：__________（3）甲方项目财务负责人：__________2.2乙方指派如下人员负责合同履行：（1）乙方项目经理：__________（2）乙方项目技术负责人：__________（3）乙方项目财务负责人：__________第三条合同价格及支付3.1本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价款的10%；（5）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的5%。3.3甲方逾期支付工程款的，应按同期银行贷款利率支付乙方利息。第四条工程质量与标准4.1本工程质量应符合国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件要求。4.2工程质量等级：__________4.3乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。第五条工程进度5.1工程计划开工日期：__________5.2工程计划竣工日期：__________5.3乙方应确保工程按期完工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追讨违约金。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，做好施工现场的安全防护工作。6.2乙方应承担由于自身原因造成的工程安全事故的责任。第七条违约责任7.1甲方逾期支付工程款的，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×同期银行贷款利率×逾期天数。7.2乙方未按约定工期完成工程的，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：工程总价款×逾期天数×0.1%。7.3双方违反合同其他条款的，应承担相应违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.相关法律法规、规范标准5.其他双方认为需要附加的条款一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.相关法律法规、规范标准

5.其他双方认为需要附加的条款二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指甲方未按合同约定的付款时间、付款比例支付工程款。

2.乙方未按约定工期完成工程：指乙方未按合同约定的工期完成工程。

3.双方违反合同其他条款：指双方在履行合同过程中，违反合同约定的其他条款。三、法律名词及解释：1.产业园区：指为实现产业发展目的而设立的特殊区域。

2.建设工程：指土木工程、建筑工程、市政工程等固定资产投资项目。

3.发包方：指委托他人完成工程建设任务的单位或个人。

4.承包方：指接受他人委托，承担工程建设任务的单位或个人。

5.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自权利和义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方因故导致工程进度延误时，应及时与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快工程进度。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责整改并承担相应责任。

3.合同争议：双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.工程变更：如因设计或其他原因需要变更工程，双方应协