轻钢建设工程施工合同协议2024年

轻钢建设工程施工合同协议2024年通用合同编号：__________鉴于甲方为轻钢建设工程项目的业主，乙方为具备轻钢建设工程施工资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方轻钢建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、双方权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。（2）甲方应按照合同约定的时间和要求提供施工场地、施工条件、施工资料等。（3）甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批手续。（4）甲方应对乙方施工过程中的安全、环保等方面进行监督，并承担相应责任。（5）甲方应在合同约定的期限内对乙方完成的项目进行验收，并支付尾款。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。（2）乙方应保证施工过程中的人员安全和工程质量，对因施工原因造成的损失承担赔偿责任。（3）乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提交工程进度报告、工程结算报告等。（4）乙方应协助甲方办理工程所需的各种审批手续。（5）乙方应在合同约定的期限内完成施工，并承担因工期延误造成的损失。三、合同价款及支付方式3.1合同总价：根据附件一《工程量清单》和附件二《工程造价编制说明》确定的工程总价。3.2支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。（2）工程进度达到约定的比例时，甲方支付相应比例的工程进度款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为尾款。四、工期延误及违约责任4.1乙方如未按合同约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×日违约金比例。4.2甲方如未按合同约定的时间和金额支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×日违约金比例。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件一：《工程量清单》附件二：《工程造价编制说明》一、附件列表：

1.附件一：《工程量清单》

包括但不限于工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等。

2.附件二：《工程造价编制说明》

包括但不限于工程造价的计算方法、取费标准、材料价格等。二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的工期完成施工，即构成工期延误的违约行为。

2.甲方未按合同约定的时间和金额支付工程款，即构成支付违约行为。

3.违约行为的认定：

工期延误：以合同约定的工期为准，超过约定工期即为违约。

支付违约：以合同约定的支付时间和金额为准，未按约定支付即为违约。三、法律名词及解释：

1.轻钢建设工程：指采用轻钢结构作为承重结构的建筑工程项目。

2.施工资质：指从事建筑施工活动的企业或个体工商户依法取得的资格。

3.工程验收：指工程项目完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和确认。

4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或者法定比例支付给另一方的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度和质量问题：

定期召开现场会议，协调解决施工中的问题。

乙方应按照合同约定的质量标准施工，甲方应进行监督检查。

2.工期延误：

提前制定详细的施工计划，并预留一定的工期缓冲时间。

乙方如因特殊情况无法按期完工，应及时通知甲方并协商解决。

3.工程款支付：

甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款，避免支付违约。

乙方应提供合法的发票和资料，确保甲方正常支付。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为