目标管理责任报告书

附件2：目标管理责任书甲方：乙方：为了全方面推行施工协议，加强对工程项目标管理，提升企业经济效益，增强相关责任人工作责任感，增加项目经理及项目相关人员收入，经国基建设集团研究决定，对工程项目标管理实施管理责任制。经乙方申请，甲方对乙方执业资质、施工业绩、管理能力、风险管控能力等方面综合考评，同意乙方为工程项目标管理责任人。经双方平等、自愿协商，就工程项目标管理目标，达成以下协议：一、项目工程概况：1.建设单位：2.工程名称：3.工程地点：4.工程范围及内容：。5.协议工期总日历天数天，开工时间以开工汇报为准。(依据业主进场通知为准)。6.该项目工程承包工程总造价暂定为人民币元，（大写：）（具体以实际结算为准）。二、目标管理责任形式：甲方将本工程项目交给乙方负责组织施工管理，采取购置全部周转材料、辅材、人工全部由乙方负责管理方法进行。乙方目标管理责任范围包含但不限于安全生产、文明施工、环境保护、质量、工期目标、职业健康及工程成本控制和工程相关全部责任。三、目标管理指标1.成本指标：/。2.质量指标：一次验收合格率100%。3.安全指标：无重伤、死亡事故发生。4.进度指标：满足总承包协议要求。四、目标管理费用及薪酬1.甲方成本摊销费用按工程结算总造价%计算。2、扣除项目成本、甲方成本摊销费用后，剩下利润全部作为乙方管理薪酬，由乙方享受。项目成本包含材料款、劳务费、机械租赁费、项目部管理人员工资福利、税费及本项目标其它全部开支。乙方管理薪酬支付：本工程全部完工，经业主方验收合格，并办理结算，且外欠款支付完成，经甲方审计处审计后，按业主方支付工程款百分比向乙方支付；待业主方和甲方结清全部工程款，甲方向乙方结清对应薪酬。五、各项税费缴纳1.国家要求本工程所需缴纳税金由乙方负责垫付。本工程进项发票由乙方归集整理后，立即交给企业财务部，由企业财务部进行验票并抵扣。2.其它政府部门收取各项规费、劳保统筹、团体意外伤害保险费用等由乙方垫付，并应将所发生单据凭证交由甲方保管。六、各类确保金缴纳1.质量、安全、工期确保金收取及返还（1）乙方必需一次性按工程总造价向甲方缴纳质量确保金/、安全确保金/、工期确保金/。（2）在工程完工验收时，如一次性达成协议约定质量目标，甲方向乙方全额退还质量确保金；如在完工验收时，不能一次性达成协议约定质量目标，不退还质量确保金。（3）乙方必需认真做好安全管理工作，施工结束时达成了要求安全施工目标，在工程完工验收后，甲方向乙方全额退还安全确保金，不然，安全确保金不予退还。假如在施工过程中发生安全事故，造成甲方负担责任，甲方有权向乙方追偿全部损失。（4）乙方必需满足工程协议中明确工期承诺，工程结束时达成了协议约定工期，甲方向乙方全额退还工期确保金；不然，超出约定工期，工期确保金不予退还。2.相关保函确保金甲方向银行申请按施工协议约定所需提交业主预付款保函和履约保函时，所需手续费用由乙方全额垫付。申请开具保函前乙方需向甲方缴纳确保金元（大写：），待工程完工验收、协议履约完成后30天内甲方无息将该确保金退还乙方。如因申请本项目保函，被银行或担保企业追偿，甲方有权向乙方再追偿。施工协议约定其它各类确保金由乙方垫付。七、其它约定1.依据需要，总企业向本项目指派项目经理1名，指派质检员、安全员、资料员各名。该名管理人职员资、福利、社保等费用，累计元/月，作为本项目标支出，由项目部支付。另外，该人每十二个月一次探亲往返路费，也由项目部实报实销，作为本项目标支出。2、除总企业指派管理人员外，项目部其它工作人员由乙方选聘，经总企业同意后，由总企业和受聘人员签署劳动协议。工资由项目部支付。项目部支出，由乙方垫付。3、本项目采购材料、分包工程、租赁机械等事宜，均由乙方选择合作方。乙方对合作方商业信誉、推行协议能力、及相关资质进行考查了解后，按摄影应企业协议文本，起草协议。经企业相关领导审批后，由企业和合作方签署协议，加盖企业印章。4.未经甲方书面同意，乙方不得向发包方（业主方）收取工程款，也不得向发包方（业主方）借款。如未经书面同意，收取工程款或借款，视为乙方非法挪用企业资金，甲方有权选择报案，追究刑事责任，也有权选择要求乙方向甲方退还对应资金，并按同期银行贷款利率向甲乙方支付利息。八、如出现下列情况之一甲方可解除本协议，没收各类确保金：（1）推行协议时，出现了乙方未能实现关键管理指标情况；（2）乙方没有全方面推行职责，管理混乱，经甲方考评，认为难以完成管理指标；（3）有虚盘冒验等弄虚作假行为；(4)严重违反企业管理制度，经批评教育，未能更正；(5)违法、违规经营，造成恶劣影响；(6)在业主和甲方全部认为乙方不称职；(7)其它违反本目标管理协议；（8）存在影响甲方企业形象和声誉情形九、争议处理方法双方在推行本协议产生纠纷时，首先应协商处理；若协商不成，则由甲方住所地人民法院管辖。十、协议成立和生效:本协议自甲乙双方签章或捺印之日起成立并生效。十一、担保条款:(确保或抵押)。本条款为独立条款，不因本协议无效而无效。十二、其它:本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：法定代表人：身份证号码：地址：住址：电话：电话：年月日附件3承诺书鉴于为国基建设集团职员，任项目部项目责任人一职，全方面负责该项目标施工质量管理、施工安全管理、施工成本控制、施工进度控制、文明施工等工作。现作出以下承诺：承诺尽职尽责，严格管理，代表企业认真推行和业主签署工程承包协议，确保按进度、保质量完成建设任务。如发生拖延工期、工程质量不合格或其它原因，造成业主向企业索赔，企业有权全额向我追偿。二、严格控制成本，选择材料供给商、分包商及机械租赁方等下游合作方时，应选择质优价低产品或劳务，确保按实际交易价格签署协议，绝不作出抬高实际交易价格套取工程款行为；严格管理材料员和库管员，确保如实签收材料，绝不虚签或错签，绝不作出其它损害企业利益行为或指示。如整个项目标经营过程中，发生亏损，责任由我负担。三、承诺协调好和下游合作方关系，在接到下游合作方追要工程款或材料款时，要主动沟通协调，确保不会引发法律纠纷被诉案件。如因本项目引发法律纠纷被诉案件，造成企业赔偿，企业有权全额向我追偿。四、确保不以企业名义或项目名义对外借款或对外抵押担保，如所以行为造成企业被诉并判决败诉，企业有权向我追偿。五、确保不私刻企业任何印章，不然除追究对应刑事责任外，向企业支付10万元违约责任，并负担所以造成全部损失。六、确保严格管理企业配发项目部印章。承诺该项目部印章仅用于向业主、监理报送工程资料，确保不用于各类结算、借款、借物、担保、确保等和经济相关资料。如该印章用于和经济相关资料，造成企业被诉，自收到法院或仲裁委应诉通知之日起，企业有权就对方诉讼请求金额向我追偿。七、确保不以项目名义收取其它单位或个人确保金，如收取，应立即交回企业，如三个月内未交回企业视为职务侵占行为，企业有权向公安机关报案，以职务侵占罪追究刑事责任。八、分企业责任人或企业对上述事项负担连带确保责任，确保期间自企业享受追偿权之日起两年。承诺人（签字、指模）：年月日承诺人配偶（签字、指模）：年月日确保人（签字、指模、盖章）：年月日附件：身份证复印件附件4合作协议书甲方：国基建设集团乙方：因乙方有意分包甲方项目标工程、工程，且有意帮助甲方完成本项目标其它零星工程，甲方同意，双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。甲方依法将本项目标工程分包给乙方，工程范围、工期、协议价款、双方权利义务等内容，详见《分包协议》。本项目中甲方对外采购材料、租赁设备或劳务分包后，未能按协议约定内容推行付款义务时，乙方同意受让甲方债务，由乙方向供货商、出租方或劳务企业负担付款义务。乙方受让债务后，应该立即偿还，避免供货商、出租方或劳务企业提起诉讼、提起仲裁或农民工闹事事件。乙方帮助甲方完成本项目中其它零星工程。甲方在本工程需缴纳税金、各项规费、劳保统筹、团体意外伤害保险费用等由乙方垫付，乙方垫付后将所发生单据凭证交给甲方。鉴于乙方在本项目中发挥较大作用，甲方同意将本项目标大部分利润分配给乙方。具体分配措施为：1.甲方企业成本摊销费用按工程结算总造价%计算。2、扣除项目成本、甲方企业成本摊销费用后，剩下利润全部归乙方，由乙方享受。项目成本包含材料款、劳务费、机械租赁费、项目部管理人员工资福利、税费及本项目标其它全部支出。3、本工程全部完工，经业主方验收合格，并办理结算，且外欠款支付完成，经甲方审计处审计后，甲方按业主方已付工程款百分比向乙方分配对应百分比利润；甲方承建本工程质保期满，业主方和甲方结清全部工程款，甲方向乙方结清对应薪酬。乙方承诺认真推行本协议义务，帮助甲方严格控制本项目各项成本，严格管理材料员和库管员，确保如实签收材料，绝不虚签或错签，绝不作出其它损害企业利益行为或指示。如整个项目标经营过程中，发生亏损，责任由乙方负担。确保不以甲方名义或项目名义对外借款或对外抵押担保，如所以行为造成甲方被诉并判决败诉，甲方有权向乙方追偿。3、确保不私刻甲方企业任何印章，不然除追究对应刑事责任外，向甲方支付10万元违约责任，并负担所以造成全部损失。4、确保严格管理甲方配发项目部印章。承诺该项目部印章仅用于向业主、监理报送工程资料，确保不用于各类结算、借款、借物、担保、确保等和经济相关资料。如该印章用于和经济相关资料，造成甲方被诉，自收到法院或仲裁委应诉通知之日起，甲方有权就对方诉讼请求金额向乙方追偿。5、确保不以项目名义收取其它单位或个人确保金，如收取，应立即交回甲方，如三个月内未交回，视为侵占行为，甲方有权向公安机关报案，以侵占罪追究刑事责任。6、如乙方违反上述约定义务，则甲方有权暂停向乙方分配利润。七、争议处理方法双方在推行本协议产生纠纷时，首先应协商处理；若协商不成，则由甲方住所地人民法院管辖。八、协议成立和生效:本协议自甲乙双方签章或捺印之日起