2024版建筑工程合同管理试题

2024版建筑工程合同管理试题合同编号：__________1.1甲方全称：__________1.2甲方地址：__________1.3甲方联系人：__________1.4甲方联系方式：__________2.1乙方全称：__________2.2乙方地址：__________2.3乙方联系人：__________2.4乙方联系方式：__________一、工程概况3.1工程名称：__________3.2工程地点：__________3.3工程规模：__________3.4工程内容：__________3.5工程预算：__________二、合同范围与内容4.1乙方负责本工程的__________（设计、施工、监理等）工作。4.2乙方应按照甲方的要求，完成本工程的__________（设计文件、施工图纸等）的编制和提交。4.3乙方应按照约定的时间和质量要求，完成本工程的施工任务。三、合同价格与支付5.1本合同的价格为：__________（大写：__________元整）。5.2甲方应按照约定的付款节点和金额，向乙方支付合同价款。5.3乙方应提供合法的发票，甲方有权要求乙方对合同价款进行审计。四、合同工期6.1乙方的设计工作应在不迟于__________年__________月__________日前完成。6.2乙方的施工工作应在不迟于__________年__________月__________日前完成。五、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成设计、施工任务的，应按照__________的标准向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照__________的标准向乙方支付违约金。六、争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构）仲裁。8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算报表

4.施工计划与进度表

5.质量保证措施及验收标准

6.安全生产措施及管理制度

7.乙方资质证书复印件

8.甲方授权书

9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成设计、施工任务的，属于违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定的，属于违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工条件的，属于违约行为。

5.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的设计、施工单位。

3.设计：指根据工程需求进行方案设计、施工图设计等工作。

4.施工：指根据设计文件进行工程的建设、安装、调试等工作。

5.监理：指对工程的施工过程进行质量、安全、进度等方面的监督管理。

6.合同价款：指双方约定的完成合同义务后，乙方应得的报酬。

7.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.设计变更：如遇设计变更，双方应协商一致，并根据实际情况调整合同价款和工期。

2.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商一致，并根据实际情况调整工期。

3.质量问题：如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并根据情况追究违约责任。

4.支付纠纷：如发生支付纠纷，双方应协商解决，必要时可寻求法律途径解决。

5.合同争议：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构仲裁。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计、施工单位的情况。

2.适用于建设工程的设计、施工、监理等环节。

3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就建设工程的设计、