下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024版建筑工程施工合同范文模板合同编号:__________第一条工程概况1.1本项目位于____________________,工程内容包括____________________。1.2工程规模:____________________。1.3工程质量标准:符合国家及行业现行质量标准、规范要求。1.4工程总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。第二条合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止,共计__________个月。2.2施工方应按照双方约定的施工进度计划完成施工任务。第三条施工范围及内容3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程量及质量标准完成施工。3.2施工方应提供施工所需的设计、施工图纸及技术资料,并对施工过程中的设计变更负责。3.3施工方应按照约定的时间、顺序、工艺要求进行施工,保证工程顺利进行。第四条质量及验收4.1施工方应严格按照国家及行业现行质量标准、规范要求进行施工,确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收,验收合格后,业主应支付剩余工程款项。4.3施工方应在工程验收过程中对业主提出的合理意见进行整改,确保工程满足业主需求。第五条合同价款及支付5.1工程总价款为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。5.2业主应按照双方约定的付款节点支付工程款项,每笔款项支付前,施工方应提供相应金额的正式发票。5.3施工方开具发票后,业主应在15日内支付相应款项,否则视为违约。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。6.2施工方如未能按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×0.05%。6.3业主如未能按照约定时间支付工程款项,施工方有权拒绝继续施工,并有权要求业主支付逾期付款金额的滞纳金,滞纳金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×0.05%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________一、附件列表:
1.工程设计图纸和技术资料
2.施工方案和施工组织设计
3.工程量清单和报价单
4.施工合同的补充协议
5.工程验收标准和程序
6.付款凭证和工程进度报告
7.变更订单和签证单
8.工程保险和安全生产责任保险文件
9.环境保护和安全生产的相关文件
10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定:
1.施工方未能按照约定时间完成工程,或工程质量不符合约定的,视为违约。
2.业主未能按照约定时间支付工程款项,或拒绝支付工程款项的,视为违约。
3.双方未能履行合同约定的其他义务的,视为违约。
4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释:
1.甲方:指合同中的业主方,负责委托施工方进行工程建设。
2.乙方:指合同中的施工方,负责按照甲方的要求进行工程建设。
3.工程验收:指工程完成后,由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行的检查和评定。
4.违约金:指一方违约时,根据合同约定向对方支付的赔偿金。
5.滞纳金:指业主逾期支付工程款项时,应支付给施工方的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.工程进度延误:协商确定合理的赶工措施,必要时签订赶工费用协议。
2.工程质量问题:立即停工,由施工方负责整改,直至符合质量要求。
3.付款争议:依据合同约定的付款条款和时间节点进行协商解决。
4.设计变更:双方协商确定变更内容、费用及工期调整。
5.合同争议:协商解决,协商不成时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:
1.适用于各类建筑工程的施工合同签订。
2.适用于施工方进行工程建
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国近红外光谱仪市场前景及投资机会研究报告
- 2024至2030年中国手机显示屏产业需求预测及发展趋势前瞻报告
- 中草药种植的农业信息化平台建设考核试卷
- 旅馆业工程维护与设备更新考核试卷
- 化纤产业的技术创新与产业升级考核试卷
- 棉麻企业销售团队建设考核试卷
- 爱岗敬业责任担当实干演讲稿(13篇)
- 2024年陶瓷过滤器、过滤管项目发展计划
- 2024年航空氦(HE)光泵磁力仪项目合作计划书
- 2024年传染病防治兽药项目发展计划
- 河南省2023年对口升学养殖专业试卷(专业课+基础课)
- SL703-2015灌溉与排水工程施工质量评定表
- 铁路施工硬隔离施工方案
- 参与项目证明书Word版
- 路灯工程竣工验收表完整
- 江苏省南京市2024届高三上学期9月学情调研数学试题
- 少儿小主持(口才)课件
- 学生资助政策宣传主题班会PPT
- 戏剧与戏剧鉴赏课件
- 冀教版英语三年级上册:lesson13 HOW DO YOU FEEL教案 (新版)
- 小学三年级数学上册第一单元 时分加减计算
评论
0/150
提交评论