下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程施工合同补充协议书范本2024年通用合同编号:__________建筑工程施工合同补充协议书一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程预算:____________________1.5工程进度:____________________二、合同价款及支付2.1双方同意,根据主合同约定的工程量和工程单价,计算出合同总价款为人民币(大写):________元整(小写):________元。2.2甲方应按照主合同约定的付款节点和比例,向乙方支付合同价款。具体支付方式如下:(1)预付款:合同签订后__日内,甲方支付合同总价款的__%;(2)进度款:工程进度达到__%时,甲方支付合同总价款的__%;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的__%。2.3甲方逾期支付价款的,应按照主合同约定的逾期付款违约金计算方式,向乙方支付违约金。三、工程质量及验收3.1乙方应按照主合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并按照主合同约定的验收程序进行验收。3.3甲方应在收到竣工资料后__日内组织验收,验收合格的,双方签署验收报告。验收不合格的,乙方应在__日内整改完毕,并重新提交验收。四、工程变更及增减项4.1甲乙双方同意,如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,应按照主合同约定的变更价款计算方式,协商确定变更后的合同价款。4.2甲乙双方同意,如因不可抗力等因素导致工程停工、工期延误的,双方应协商顺延工期,并按照主合同约定的顺延工期违约金计算方式,计算违约金。五、违约责任5.1甲乙双方违反主合同及本补充协议的约定,应承担相应的违约责任。5.2甲乙双方应按照主合同约定的违约金计算方式,计算违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行主合同及本补充协议过程中发生的争议,应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,与主合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年__月__日一、附件列表:
1.建筑工程施工合同
2.工程设计图纸
3.工程量清单
4.施工方案
5.竣工验收标准
6.工程预算书
7.付款凭证
8.验收报告
9.变更通知
10.违约金计算公式二、违约行为及认定:
1.甲方逾期支付价款:指甲方未按照主合同约定的付款节点和比例,按时向乙方支付合同价款。
2.乙方延期竣工:指乙方未按照主合同约定的工期完成工程。
3.工程质量不符合约定:指乙方施工的工程质量不符合主合同约定的质量标准。
4.设计变更未协商:指甲方未经乙方同意,擅自进行设计变更。
5.增减项未协商:指甲方未经乙方同意,擅自增加或减少工程量。三、法律名词及解释:
1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
2.违约金:指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。
3.竣工验收:指工程完成后,甲乙双方按照主合同约定的验收程序进行的验收。
4.顺延工期违约金:指因甲方原因导致工程停工、工期延误,应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.甲方逾期支付价款:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方支付逾期付款违约金。
2.乙方延期竣工:乙方应及时向甲方报告工程进度,并与甲方协商延期事宜。
3.工程质量不符合约定:乙方应立即整改,直至符合质量要求。
4.设计变更未协商:甲方应与乙方充分沟通,协商确定变更后的合同价款。
5.增减项未协商:甲方应与乙方充分沟通,协商确定变更后的合同价款。五、所有应用场景:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人教版九年级数学下册相似《相似三角形(第8课时)》示范教学课件
- 中班教案手工卡纸猫头鹰
- 浅析广州汽车集团乘用车有限公司营销策略-以广汽传祺GM6为例
- 中小企业财务管理问题研究-以深圳市承翰投资开发集团有限公司为例
- 小学科学评课稿科学课
- 2020学高一下学期英语月考试题
- 语文教研组工作计划
- 第五章 病例对照研究
- 2020公需科目考试答案三
- 保护环境教育教案课件设计
- 肿瘤专科护士汇报PPT精选文档
- 九种常规曲线测井方法
- 苏教版小学四年级上册数学第二单元测试卷(含答案)
- 四种客户类型(老鹰型、孔雀型、鸽子型、猫头鹰型)-清晰归纳版
- 工程机械租赁服务方案及保障措施 (1)
- 老矿山深部及外围找矿设计编写要求
- -关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见 苏安监〔以往〕 号
- 分拨中心操作流程及管理制度
- 储物粮仓施工项目电气专业主要施工方案
- 全国PVC地板片材厂家汇总表
- 篮球场施工方案完整
评论
0/150
提交评论