小型建设工程2024年

小型建设工程2024年通用合同编号：__________小型建设工程合同（2024年通用）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方小型建设工程项目的建设，经友好协商，达成一致意见，签订本合同，双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条合同工期本工程的合同工期为____个月，自开工之日起算。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量的验收标准和方法：__________第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2合同价款支付方式：__________第五条承包方的义务5.1乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。5.2乙方应遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的管理制度。5.3乙方应承担因自身原因造成的工程损失和人员伤亡的责任。第六条发包方的义务6.1甲方应按照合同约定支付工程价款。6.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照违约金的方式向甲方支付赔偿。7.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照违约金的方式向乙方支付赔偿。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应的损失。7.4因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用。第八条争议解决8.1对于双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术说明书

2.工程量清单

3.材料和设备采购清单

4.施工组织设计

5.施工方案和安全措施

6.工程验收标准和方法

7.相关法律法规和政策文件

8.工程价款支付凭证

9.工程变更协议

10.补充协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程：认定标准为合同约定的竣工日期。

2.甲方未按照约定时间支付工程价款：认定标准为合同约定的付款日期。

3.工程质量不符合约定：认定标准为国家和行业相关标准。

4.乙方违反国家法律法规和施工现场管理制度：认定标准为国家相关法律法规和施工现场管理制度。

5.甲方未提供施工所需基础设施：认定标准为合同约定的基础设施提供条件。三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方。

3.合同工期：指合同约定的工程完成时间。

4.工程质量：指工程满足约定的功能和使用要求的能力。

5.违约金：指一方不履行合同义务时，应向另一方支付的赔偿金。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：根据合同约定，按违约金比例向乙方支付赔偿金。

2.工程质量问题：

解决办法：要求乙方按照约定进行返工、维修，费用由乙方承担。

3.合同价款纠纷：

解决办法：双方协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。

4.施工现场管理纠纷：

解决办法：遵守国家法律法规和施工现场管理制度，加强双方沟通与协作。

5.工程变更：

解决办法：签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等。五、所有应用场景：

1.