机械承包施工合同范本

机械承包施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行机械承包施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供施工所需的现场、设备、材料等，并确保施工顺利进行。2.3甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。2.4甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。2.5甲方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量、安全。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工。3.3乙方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。3.4乙方应按照合同约定，提交工程进度报告、工程验收报告等相关文件。3.5乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、噪声等环保处理责任。四、工程进度与付款4.1乙方应按照甲方要求，制定详细的施工计划，并报甲方审批。4.2乙方应按照施工计划，按时完成工程。4.3甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按时支付工程进度款。4.4工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款项。五、合同的变更、解除和终止5.1合同的变更、解除和终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照甲方要求，做好工程交接工作。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方逾期交付工程，甲方有权按照逾期天数，向乙方追讨违约金。6.3甲方逾期支付工程款项，乙方有权按照逾期天数，向甲方追讨违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________1.施工图纸2.技术要求3.工程预算明细表4.环保审批文件5.施工计划6.工程进度报告7.工程验收标准8.工程款项支付凭证9.违约金计算公式10.双方签订的补充协议第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行机械承包施工，并引入第三方进行质量监督和工程监理的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供施工所需的现场、设备、材料等，并确保施工顺利进行。2.3甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。2.4甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。2.5甲方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。2.6甲方有权要求乙方按照约定标准完成施工任务，并保证工程质量、安全。2.7甲方有权要求第三方进行质量监督和工程监理，确保工程符合合同约定。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量、安全。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工。3.3乙方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。3.4乙方应按照合同约定，提交工程进度报告、工程验收报告等相关文件。3.5乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、噪声等环保处理责任。3.6乙方在第三方监督和监理下进行施工，如有违约行为，乙方应承担相应责任。四、第三方的权利和义务4.1第三方作为质量监督和工程监理的主体，有权对乙方的施工过程进行监督和检查。4.2第三方应按照合同约定，对乙方的施工质量、安全等进行评估，并提出整改意见。4.3第三方应对乙方的违约行为进行记录，并及时通知甲方。4.4第三方应保密合同约定的技术和商业信息。五、工程进度与付款5.1乙方应按照甲方要求，制定详细的施工计划，并报甲方审批。5.2乙方应按照施工计划，按时完成工程。5.3甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按时支付工程进度款。5.4工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款项。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方逾期交付工程，甲方有权按照逾期天数，向乙方追讨违约金。6.3甲方逾期支付工程款项，乙方有权按照逾期天数，向甲方追讨违约金。6.4乙方在第三方监督和监理下进行施工，如有违约行为，乙方应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________1.施工图纸2.技术要求3.工程预算明细表4.环保审批文件5.施工计划6.工程进度报告7.工程验收标准8.工程款项支付凭证9.违约金计算公式10.双方签订的补充协议第三方介入的意义和目的：第三方介入机械承包施工合同，是为了保证工程的质量和安全，确保合同的履行。第三方作为独立的质量监督和工程监理主体，可以对乙方的施工过程第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行机械承包施工，并引入第三方进行质量监督和工程监理的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供施工所需的现场、设备、材料等，并确保施工顺利进行。2.3甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。2.4甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。2.5甲方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。2.6甲方有权要求乙方按照约定标准完成施工任务，并保证工程质量、安全。2.7甲方有权要求第三方进行质量监督和工程监理，确保工程符合合同约定。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量、安全。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工。3.3乙方应承担因自身原因导致工程延期、工程质量问题等责任。3.4乙方应按照合同约定，提交工程进度报告、工程验收报告等相关文件。3.5乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、噪声等环保处理责任。3.6乙方在第三方监督和监理下进行施工，如有违约行为，乙方应承担相应责任。四、第三方的权利和义务4.1第三方作为质量监督和工程监理的主体，有权对乙方的施工过程进行监督和检查。4.2第三方应按照合同约定，对乙方的施工质量、安全等进行评估，并提出整改意见。4.3第三方应对乙方的违约行为进行记录，并及时通知甲方。4.4第三方应保密合同约定的技术和商业信息。五、工程进度与付款5.1乙方应按照甲方要求，制定详细的施工计划，并报甲方审批。5.2乙方应按照施工计划，按时完成工程。5.3甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按时支付工程进度款。5.4工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款项。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方逾期交付工程，甲方有权按照逾期天数，向乙方追讨违约金。6.3甲方逾期支付工程款项，乙方有权按照逾期天数，向甲方追讨违约金。6.4乙方在第三方监督和监理下进行施工，如有违约行为，乙方应承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：____