一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷1（共720题）

一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷1（共9套）（共720题）一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。A、书面形式B、澄清问题会C、口头形式D、询问标准答案：B知识点解析：暂无解析2、关于抵押的说法，不正确的是()。A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产不一定为债务人所有C、土地所有权不可以作为抵押物D、抵押权可以与债权分离而单独转让标准答案：D知识点解析：债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。土地所有权不可以作为抵押物。抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。3、施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。A、施工合同通用条款之后B、中标通知书之前C、投标书之前D、工程量清单之前标准答案：D知识点解析：暂无解析4、某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担()责任。A、违约B、合同失效C、缔约过失D、侵权标准答案：C知识点解析：暂无解析5、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下最低保修期限为5年的是()。A、基础设施工程B、有防水要求的外墙面的防渗漏C、装修工程D、供冷系统标准答案：B知识点解析：暂无解析6、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A、审查单位与监理单位共同承担B、承包人与审查单位连带承担C、承包人全部承担D、承包人承担设计损失，发包人承担施工损失标准答案：C知识点解析：暂无解析7、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务标准答案：C知识点解析：暂无解析8、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A、7B、14C、15D、30标准答案：A知识点解析：暂无解析9、承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应()。A、由承包人承担B、由发包人承担C、双方以书面形式约定D、由监理工程师确定标准答案：C知识点解析：暂无解析10、无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为()。A、有效B、无效C、公证后有效D、追认后有效标准答案：A知识点解析：暂无解析11、在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由()承担。A、采购方B、发包方C、双方共同D、监理方标准答案：A知识点解析：货物运到现场后，监理应尽快与供货方共同进行开箱检验，如果采购方未通知供货方而自行开箱或每一批设备到达现场后在合同规定时间内不开箱，产生的后果由采购方承担。12、代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担()责任。A、违约B、隐瞒C、缔约过失D、违法标准答案：C知识点解析：暂无解析13、委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人()。A、应承担经济责任B、不承担责任C、承担连带责任D、承担全部责任标准答案：B知识点解析：暂无解析14、FIDIC施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了()处理合同争议的程序。A、诉讼B、调解C、仲裁D、争端裁决委员会标准答案：D知识点解析：暂无解析15、当事人在订立设计合同时未约定履行地点，按照《中华人民共和国合同法》的规定，承包人应当在()交付设计成果。A、合同订立地B、委托人所在地C、工程项目所在地D、承包人所在地标准答案：D知识点解析：暂无解析16、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()A、招标人B、投标人C、招标代理机构人员D、招标单位的纪检部门人员标准答案：B知识点解析：公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。17、由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的()。A、1％B、2％C、1‰D、2‰标准答案：D知识点解析：由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的千分之二。18、根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并人()范围之内。A、物资采购监B、勘察设计监理C、施工监理D、专门的监理单位标准答案：C知识点解析：暂无解析19、如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的作法是()。A、至少提前7天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务B、至少提前7天通知承包人，后任不必履行合同约定的前任的权利和义务C、不必提前通知承包人，后任继续履行合同规定的前任的权利和义务D、不必提前通知承包人，后任也不必履行合同约定的前任的权利和义务标准答案：A知识点解析：暂无解析20、如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按()的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A、《中华人民共和国标准化法》B、《中华人民共和国合同法》C、《中华人民共和国质量法》D、《中华人民共和国建筑法》标准答案：A知识点解析：暂无解析21、在委托监理合同中，监理人的义务是()。A、监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益B、负责施工合同的协调管理C、调换总监理工程师时不需经过委托人同意D、监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动标准答案：C知识点解析：监理人的义务包括：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益；②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作；③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人；⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；⑦在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，办不得泄露设计、承包等单位申明的秘密；⑧负责合同的协调管理工作。22、《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在。()到达受要约人。A、要约到达对方之前B、受要约人发出承诺之后C、受要约人发出承诺之前D、承诺到达对方之前标准答案：C知识点解析：暂无解析23、在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为()天。A、14B、2C、7D、3标准答案：A知识点解析：暂无解析24、在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。A、遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行B、无论价格上涨还是下降，都按原价执行C、遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行D、无论价格上涨还是下降，都按新价执行标准答案：C知识点解析：暂无解析25、提供格式条款的一方应当遵循()原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。A、公平B、平等C、自愿D、诚实信用标准答案：A知识点解析：暂无解析26、承包人实施爆破作业前应书面通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施。()费用由发包人承担。A、实施爆破B、制定安全防护措施C、安全防护措施D、清理现场标准答案：C知识点解析：暂无解析27、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是()。A、行政机关B、国家机关隶属机构C、依法成立的组织D、依法成立的协会标准答案：C知识点解析：暂无解析28、施工合同中的约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人()。A、无权要求承包人继续履行B、有权要求承包人继续施工C、应支付延期施工的补偿费D、应不支付所欠承包人工程款标准答案：B知识点解析：暂无解析29、施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。A、承包人承担影响正常施工的费用B、发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C、承包人只给予发包人顺延相应工期D、发包人和承包人承担责任标准答案：B知识点解析：暂无解析30、设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。A、确定设计参数的取值B、组织对设计成果的鉴定C、办理设计成果的报批手续D、为现场的设计人员提供必要的工作条件标准答案：A知识点解析：(二)发包人的责任。(三)设计人的责任。(详细参见教材)组织对设计成果的鉴定、办理设计成果的报批手续、为现场的设计人员提供必要的工作条件均属于发包人的责任,故本题答案为A。31、下列关于建设工程材料设备采购合同相关事项的表述，不正确的是()。A、建设工程材料设备采购合同的买受人可以是发包人，也可以是承包人B、建设工程材料设备采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大C、建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度密切相关D、建筑材料采购合同的条款一般限于设备生产制造阶段标准答案：D知识点解析：建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等，故选项D错误。32、依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D、到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地标准答案：C知识点解析：暂无解析33、在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是()。A、对资料的正确性负责B、保证设计质量C、保护对方的知识产权D、配合施工的义务标准答案：C知识点解析：196(二)发包人的责任。P97(三)设计人的责任。选项A的“对资料的正确性负责”属于发包人的责任；选项B的“保证设计质量”和D的“配合施工的义务”属于设计人的责任；选项C的“保护对方的知识产权”是双方的责任。34、建设工程施工合同法律关系的客体是()。A、物B，C，B、行为C、智力成果D、财标准答案：A知识点解析：暂无解析35、FIDIC合同条件下，当()生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。A、工程接收证书B、履约证书C、结清单D、竣工报表标准答案：C知识点解析：暂无解析36、按照FIDIC合同条件，下列哪项风险应由承包商承担()。A、战争敌对行动B、业主提供的设计不当造成的损失C、一个有经验的承包商无法预测和防范的任何自然力作用D、非异常恶劣的不利的气候影响标准答案：D知识点解析：暂无解析37、建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的()。A、设计方案优劣B、投标报价高低C、设计时间长短D、建设工期长短标准答案：A知识点解析：暂无解析38、法定代表人不能亲自签订合同时，可采取()方式订立合同。A、委托代理B、指定代理C、法定代理D、有权代理标准答案：A知识点解析：暂无解析39、施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A、7B、14C、15D、30标准答案：A知识点解析：暂无解析40、发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。A、1%B、2%C、5%D、7%标准答案：B知识点解析：暂无解析41、工程师在施工阶段进行进度控制的依据是()施工进度计划。A、承包商编制的B、业主编制的C、监理单位制定并由承包商认可的D、承包商提交并经工程师批准的标准答案：D知识点解析：暂无解析42、工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。A、发包人B、工程师C、施工承包人D、设备供应商标准答案：B知识点解析：暂无解析43、工程师判定风险责任的准则是()。A、有经验的承包商在投标阶段能否合理预见B、风险事件的程度C、风险起因D、承包商抗风险能力标准答案：A知识点解析：某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师不是简单看承包商的报价内包括或未包括对此事件的费用，而是以作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见作为判定准则。44、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。A、只能向有合同关系的对方提出索赔B、工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C、工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D、索赔处理应尽可能协商达成一致标准答案：B知识点解析：主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性，这也是索赔要求有效的前提条件。如果在索赔报告中提不出证明其索赔理由、索赔事件的影响、索赔值的计算等方面的详细资料，索赔要求是不能成立的。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。45、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是()。A、保证B、定金C、留置D、质押标准答案：D知识点解析：暂无解析46、由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的()索赔。A、费用B、工期C、工期和费用D、工期、成本和利润标准答案：A知识点解析：暂无解析47、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由()。A、承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B、工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C、发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D、承包人承担返工费用，工期相应顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析48、在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，纲领性的法律文件是()。A、建设工程委托监理合同B、建设工程委托监理合同标准条件C、建设工程委托监理合同专用条件D、双方共同签署的修正文件标准答案：A知识点解析：暂无解析49、依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是()。A、发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意B、因发包人原因导致的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议C、如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用D、设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整朴充标准答案：C知识点解析：如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。50、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()。A、要求赔偿B、变更合同C、延期开工D、解除合同标准答案：D知识点解析：根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。二、多项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)51、《建设工程委托监理合同》(示范文本)中明确的内容有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析52、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析53、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析54、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为()标准答案：A,B,C知识点解析：除A、B、C三项外，为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于A、B、C三项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或占主导地位的，应当公开招标。55、按照《招标投标法》的要求,招标人如果自行办理招标事宜,应具备的条件包括()。标准答案：A,D知识点解析：利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为,因此《招标投标法》规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜,向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求,则需委托具有相应资质的中介机构代理招标。56、依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析57、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析58、因不可抗力解除合同时，应由发包人承担的费用有()。标准答案：A,B,C知识点解析：合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应撤离施工场地。合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，监理人与当事人双方协商后确定。59、建设工程合同管理的目标包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：建设工程合同管理的目标包括：①发展和完善建筑市场；②推进建筑领域的改革；③提高工程建设的管理水平；④避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。60、下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有()。标准答案：A,B,D知识点解析：(四)合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。保全措施包括代位权和撤销权两种。(1)代位权。代位权是指因债务人怠于行使其到期债券,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。(2)撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。故正确答案为A、B、D。61、订购50t钢材的合同,现场交货时发现供货方由于货源短缺,所交付的钢材中有10t与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工,采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了10t钢材。对此事件采购方应()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：(三)交货质量检验。4.对产品提出异议的时间和办法。采购方应在合同约定的时间内,向供货方提出数量或质量异议,并可对不符合合同约定部分拒付货款。六、违约责任。(二)供货方的违约责任。1.未能按合同约定交付货物。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货,应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分获款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的差价损失等。2.产品的质量缺陷。交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定,当采购方不同意使用时,由供货方负责包换或包修。由此发生的费用由供货方负责。62、FIDIC《施工合同条件》规定，属于业主风险的有()。标准答案：B,E知识点解析：合同条件规定的业主的风险包括以下几个方面：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动；②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)；③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；④超音速或亚音速飞行物产生的压力波；⑤暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；⑦业主提供的设计不当造成的损失；⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。63、合同履行中，承担违约责任的方式包括()等。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析64、《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括：①委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。②与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换此人要提前通知监理人。③为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。④为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。其中，协助工作包括；将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理入驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。65、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析66、建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析67、《建设工程施工合同范本》的附件包括()等。标准答案：C,E知识点解析：P102(二)建设工程施工合同范本。1．施工合同范本的组成。作为推荐使用的《建设工程施工合同范本》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。三个附件分别为：“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”、“房屋建筑工程质量保修书”。68、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守()等基本原则。标准答案：B,D,E知识点解析：P181三、工程师索赔管理的原则。(一)公平合理地处理索赔；(二)及时作出决定和处理索赔；(三)尽可能通过协商达成一致；(四)诚实信用。69、施工企业从银行贷款，下列可作为质押担保的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制，可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。70、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑()因素。标准答案：A,B,D知识点解析：在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑安全、服务、成本这三项因素。71、施工合同文本规定，合同文件的组成包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析72、建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析73、按照规定可以不进行招标的范围包括()的工程。标准答案：A,B,E知识点解析：可以不进行招标的范围。按照规定,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任务的种类共有9种,其中(1)涉及国家安全、国家秘密的工程;(2)抢险救灾工程;(4)建筑造型有特殊要求的设计等为本题答案。选项C“基础设施”不属于其中,选项D“施工企业自建自用的工程”,如果不进行招标,重要前提是该施工企业资质等级符合工程要求,而题目中没有提及,故不能选择D。74、设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析75、在施工过程中，工程师认为确有必要时，可以在()情况下，发布暂停施工的指示。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析76、下列说法中正确的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同。因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。合同的这两种约定解除有很大的不同。合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除；而合同约定解除权的解除则是合同履行前的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就。法定解除是解除条件直接由法律规定的合同解除。当法律规定的解除条件具备时，当事人可以解除合同。它与合同约定解除权的解除都是具备一定解除条件时，由一方行使解除权；区别则在于解除条件的来源不同。合同解除后，尚未履行的，终止履行。77、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析78、设计合同示范文本规定，发包人的责任有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析79、设备验收阶段的监理工作主要有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析80、设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应()。A、按评标规则计算各项得分B、确定标底C、确定人围的有效投标D、比较投标书的优劣标准答案：C知识点解析：暂无解析2、FIDIC施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至()。A、监理工程师分发接收证书B、缺陷责任期满后3个月C、承包商圆满完成施工任务D、缺陷制作期满后6个月标准答案：D知识点解析：暂无解析3、承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在()内将竣工工程交付发包人。A、7日B、14日C、28日D、42日标准答案：B知识点解析：暂无解析4、某招标项目采用评标价法进行评标，有4家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A、投标报价950万元，评标价900万元B、投标报价1000万元，评标价890万元C、投标报价930万元，评标价920万元D、投标报价900万元，评标价910万元标准答案：B知识点解析：评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。5、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。A、物B、行为C、智力成果D、货币标准答案：A知识点解析：暂无解析6、下列属于要约的是()。A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招标说明书标准答案：B知识点解析：暂无解析7、委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。A、工程建设委托监理合同B、建设工程委托监理合同标准条件C、有关法律法规D、建设工程委托监理合同专用条件标准答案：A知识点解析：工程建设委托监理合同明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况(工程名称、地点、工程规模、总投资)；委托人向监理人支付报酬的期限和方式；合同签订、生效、完成时间；双方愿意履行约定的各项义务的表示。8、合同工期的作用是()。A、承包人进行工程索赔的依据B、发包人组织竣工验收的依据C、判别是否予以顺延工期的标准D、用于判定承包人是否按期竣工的标准标准答案：D知识点解析：合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。9、在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力()。A、构成合同的组成部分B、不能构成合同的组成部分C、成为承包人索赔的证据D、无效标准答案：A知识点解析：暂无解析10、依据《施工合同(示范文本)》的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是()A、材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B、到货材料的规格与合同约定不符，承包人可以代为调剂串换C、材料设备接收后移交承包人保管，发包人不需支付保管费用D、到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地标准答案：C知识点解析：发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点；发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承担相应的费用；到货材料数量多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。11、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要()。A、提前通知承包人B、提前通知监理人C、经承包人同意D、经监理人同意标准答案：B知识点解析：暂无解析12、FIDIC((施工合同条件》内所称的“合同工期”是指()。A、完成合同内注明的全部工程的时间B、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期标准答案：D知识点解析：本题考查重点是对“FIDIC合同条件——合同工期”的熟悉。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。如有分部移交工程，也需在专用条件的条款内明确约定。合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间。因此，本题的正确答案是D。13、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后()。A、认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B、认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要C、不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D、不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告标准答案：C知识点解析：本题考查重点是对“建筑工程索赔”的掌握。分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因是业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。若认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。因此，本题的正确答案是C。14、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式标准答案：A知识点解析：暂无解析15、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()。A、发包人负责，并承担检验费用B、发包人负责，检验费用由承包人承担C、承包人负责，并承担检验费用D、承包人负责，检验费用由发包人承担标准答案：D知识点解析：暂无解析16、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()A、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认标准答案：D知识点解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。17、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是()。A、保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B、投保人和被保险人是保险合同的当事人C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D、保险合同的有效期至工程保险期满为止标准答案：C知识点解析：暂无解析18、施工合同文件中出现含糊不清或不一致的条款时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。A、施工合同通用条款之后B、中标通知书之前C、投标书之前D、工程量清单之前标准答案：D知识点解析：暂无解析19、监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取()A、一次性结清B、每月等额支付工程款C、首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款D、首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款标准答案：D知识点解析：在监理合同中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款。20、关于设计招标的说法，正确的是()。A、招标文件中应有具体的工作量B、评标时不考虑设计资历C、评标时应进行投入、产出经济效益的比较D、开标时应按报价高低排定标价次序标准答案：C知识点解析：设计投标书的评审包括以下内容：①设计方案的优劣；②投入、产出经济效益较；③设计进度快慢；④设计资历和社会信誉；⑤报价的合理性。21、设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，()不可以进行工期索赔。A、国家有关部门审批迟延B、承包人采购的材料没有及时到货C、隐蔽工程重新检验证明质量合格D、监理人的指示延误标准答案：B知识点解析：合同履行过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。22、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是()。A、要求承包人在合理的状态下施工B、监理工程师对工程延期的批准C、作为承包人进行工期索赔的依据D、对承包人赶工措施的批准标准答案：A知识点解析：暂无解析23、在建设工程设计合同条件下，发包人应在()内，支付设计费总额的20％作为定金。A、合同签订时B、合同生效后3天内C、合同生效后5天内D、提交初步设计文件3天标准答案：B知识点解析：在建设工程设计合同条件下，发包人应在合同生效后3天内，支付设计费总额的20％作为定金。24、依据施工合同示范文本规定，工程()后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A、全部完工B、竣工验收报告经发包人认可C、质量保修书签订D、竣工验收通过后标准答案：B知识点解析：暂无解析25、材料采购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按()的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A、《中华人民共和国标准化法》B、《中华人民共和国合同法》C、《中华人民共和国仲裁法》D、《建设工程质量管理条例》标准答案：A知识点解析：暂无解析26、不属于设计人配合施工的义务的是()。A、解决施工中出现的设计问题B、设计交底C、解决施工中出现的安全问题D、工程验收标准答案：C知识点解析：暂无解析27、承包人需要使用代用材料时，应经工程是由认可后才能使用，由此增加的合同价款应()。A、由承包人承担B、由发包人承担C、双方以书面形式设定D、由工程师确定标准答案：C知识点解析：暂无解析28、由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应()。A、由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B、由设备制造商承担追回合同价款C、由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D、由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延标准答案：D知识点解析：暂无解析29、按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。A、本该进行检验日B、缺陷通知期内补充检验通过日C、工程实际移交日D、业主实际使用口标准答案：A知识点解析：暂无解析30、按照国家有关规定,项目总投资在()万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购,必须采用招标方式委托工作任务。A、200B、1000C、2000D、3000标准答案：D知识点解析：依据《招标投标法》的基本原则,国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标,即使单项合同估算价低于有关规定,但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购,必须采用招标方式委托工作任务。31、在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A、工程总投资超过预期金额B、因承包人原因导致工期延长C、监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D、监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加标准答案：C知识点解析：P86(二)监理人义务。(1)当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。32、具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，由()组织试车。A、设备供应商B、监理工程师C、甲方D、乙方标准答案：C知识点解析：暂无解析33、施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后应加到投标价上去的要素是()。A、采用的施工方案能提高工程质量B、工期较长C、同类工程施工的经历多D、采用先进的施工机械标准答案：B知识点解析：暂无解析34、招标文件中的工程量清单是()。A、准确的工程量B、竣工结算的依据C、投标单位计算标价的依据D、总价承包时的工程量标准答案：C知识点解析：暂无解析35、FIDIC合同条件规定，工程变更指令应由()签发。A、业主B、承包商C、工程师D、设计单位标准答案：C知识点解析：暂无解析36、监理合同属于()合同形式。A、实践性B、工作性C、劳务性D、转移财产标准答案：C知识点解析：暂无解析37、依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任。A、可选择违约金条款或定金条款B、可以同时采用违约金和定金条款C、应该采用违约金条款D、必须采用定金条款标准答案：A知识点解析：(五)定金罚责。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。38、施工合同文范文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或者试验的，()。A、由发包人负责，费用由发包人承担B、由发包人负责，费用由承包人承担C、由承包人负责，费用由承包人承担D、由承包人负责，费用由发包人承担标准答案：D知识点解析：暂无解析39、不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过()审核签认后才可以使用。A、项目经理B、设计单位负责人C、工程师D、承包方技术负责人标准答案：C知识点解析：暂无解析40、《建设工程委托监理合同》规定，()不属于委托人的权利。A、选定工程总承包人B、要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C、选择工程分包人的认可权D、调换总监理工程师的最终认可权标准答案：C知识点解析：暂无解析41、总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其()可以分包。A、非主要部分或专业性较强的工程B、群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C、风险性较大的工程D、有危险性的工程标准答案：A知识点解析：暂无解析42、某项目总投资4000万元，其中监理合同估算价为35万元，工程监理工作()。A、可以不通过招标委托工作B、必须采用招标方式委托工作C、必须采取公开招标方式委托工作D、只能采用招标方式委托工作标准答案：B知识点解析：暂无解析43、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人标准答案：C知识点解析：暂无解析44、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”，从此日期起至()止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A、开标B、工程师发布开工令日C、工程师颁发工程接收证书日D、工程师颁发履约证书日标准答案：D知识点解析：暂无解析45、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书标准答案：C知识点解析：暂无解析46、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是()。A、由承包商负责协调管理B、业主必须保护承包商合法利益不受侵害C、指定分包商的违约责任由承包商承担D、承包商应向指定分包商收取协调管理费标准答案：B知识点解析：暂无解析47、某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应()。A、拒绝接收索赔意向B、接收索赔意向C、提交发包人审核D、与承包商协商索赔事项标准答案：B知识点解析：暂无解析48、委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，()应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。A、监理人B、承包人C、发包人D、设计人标准答案：D知识点解析：委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。49、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由________承担，由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由________承担。()A、承包人；承包人B、发包人；发包人C、承包人；发包人D、发包人；承包人标准答案：D知识点解析：如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。50、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行()招标。A、勘察B、技术设计C、初步设计D、施工图设计标准答案：C知识点解析：为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，由中标的设计单位承担初步设计任务。二、多项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)51、下列关于暂停施工的说法，正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析52、在FIDIC《施工合同条件》下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析53、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：本题考查重点是对“FIDIC合同条件——施工进度管理”的掌握。对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况见表1：因此，本题的正确答案是ACE。54、承包人可提出索赔的费用包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析55、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析56、在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析57、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的同意，并不得牟利。依照法律规定应当由国家批准的合同，需经原批准机关批准。但是，法律另有规定或者原合同另有约定的除外。”合同的权利、义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。58、在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有()标准答案：A,B,C,D知识点解析：A项，发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用；B项，发包人委托承包人完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担；C项，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担；D项，承包人按规定办理施工场地交通、环境保护等有关手续，要以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。E项正确的表述为：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。59、关于承包人提交进度付款申请单的说法，不正确的有()。标准答案：B,D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单应包括下列内容：①当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；②当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；③当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；④当期变更应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计变更金额；⑤当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额；⑥当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；⑦当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；⑧当期应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。60、投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括()等。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析61、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析62、承包商对施工中涉及()资料有充分的了解。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析63、合同法律关系的要素包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三个要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，该表其中任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。64、合同履行中的抗辩权包括()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析65、对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析66、按照FIDIC合同条件，工程师在进度管理方面有权()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析67、施工合同文本规定，合同文件的组成包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析68、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析69、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析70、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析71、施工合同履行过程中，由于()原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析72、开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析73、施工合同示范文本规定，发包人出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与承包人签订提前竣工协议，其内容应包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析74、关于监理人的责任限度，下列说法正确的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：由于建设工程监理，是以监理人向委托人提供技术服务为特性，在服务过程中，监理人主要凭借自身知识、技术和管理经验，向委托人提供咨询、服务，替委托人管理工程。同时，在工程项目的建设过程中，会受到多方面因素限制，鉴于上述情况，在责任方面作了如下规定；监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。75、在FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析76、关于对工程量确认的说法中错误的是()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析77、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向()请求撤销合同。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析78、根据《招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析79、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析80、设备验收阶段的监理工作主要有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。A、14B、15C、28D、30标准答案：D知识点解析：暂无解析2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A、建设工程勘察合同B、建设工程设计施工总承包合同C、建设工程设计合同D、建设工程施工合同标准答案：B知识点解析：从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。选项A、C、D属于按照完成承包的内容进行划分的。3、在FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本的，业主应对承包商补偿()。A、部分损失B、一半损失C、实际损失D、额外损失标准答案：C知识点解析：暂无解析4、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A、结清全部设计费B、支付一半设计费C、停止支付设计费D、预留一定保证金后全部支付设计费标准答案：A知识点解析：暂无解析5、FIDIC施工合同条件中，如果发生()，业主应对承包商受到的实际损失包括利润给予补偿。A、亚声速飞行物产生的压力波B、业主占用永久工程而造成的损失C、外国入侵D、军事政变标准答案：B知识点解析：暂无解析6、下列选项属于可变更或可撤销合同的是()。A、恶意串通，损害第三人利益的合同B、因重大误解而订立的合同C、以合同形式掩盖非法目的的合同D、损害社会公共利益的合同标准答案：B知识点解析：暂无解析7、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理工程师应()。A、不批准顺延工期B、应批准顺延工期1天C、应批准顺延工期2天D、应批准顺延工期3天标准答案：C知识点解析：暂无解析8、招标人依据()来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A、工程特点B、招标人的管理能力C、合同类型D、工程建设总进度计划标准答案：D知识点解析：暂无解析9、质量事故，则事故的责任应由()。A、设计人承担B、承接变更的设计人承担C、设计人与承接变更的设计人共同承担D、承接变更的设计人与监理工程师共同承担标准答案：B知识点解析：暂无解析10、某工程采用FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。A、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B、有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度标准答案：A知识点解析：暂无解析11、关于设计招标的说法，正确的是()。A、招标文件中应有具体的工作量B、评标时不考虑设计资历C、评标时应进行投入、产出经济效益的比较D、开标时应按报价高低排定标价次序标准答案：C知识点解析：设计投标书的评审包括以下内容：①设计方案的优劣；②投入、产出经济效益较；③设计进度快慢；④设计资历和社会信誉；⑤报价的合理性。12、在建设工程设计合同条件下，发包人应在()内，支付设计费总额的20％作为定金。A、合同签订时B、合同生效后3天内C、合同生效后5天内D、提交初步设计文件3天标准答案：B知识点解析：在建设工程设计合同条件下，发包人应在合同生效后3天内，支付设计费总额的20％作为定金。13、合同公证与签证的相同点不包括()。A、都实行自愿申请原则B、两者的内容与范围相同C、目的相同D、适用范围相同标准答案：D知识点解析：暂无解析14、保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担担保责任。A、合同B、连带保证C、法律D、一般保证标准答案：B知识点解析：暂无解析15、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。A、工程师已拒绝索赔要求B、承包人需提交现场记录和补充证据资料C、承包人的索赔要求已经被认可D、需等待发包人批准标准答案：C知识点解析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经被认可。16、图纸会审和设计交底应由()来组织进行。A、发包人B、承包人C、设计人D、监理单位标准答案：A知识点解析：暂无解析17、建设工程施工安装合同的法律关系客体是指()。A、物B、货币C、行为D、智力成果标准答案：C知识点解析：暂无解析18、不可预见物质条件的范围不包括的是()。A、不利于施工的外界自然条件B、气候条件C、招标文件和图纸均未说明的污染物的影响D、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件标准答案：B知识点解析：暂无解析19、设计人完成了规定设计任务的25%时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为()。A、设计人没收发包人支付的定金B、设计人没收定金,发包人再支付合同价25%的设计费C、发包人应支付合同价50%的设计费D、设计人没收定金,发包人再支付合同价50%的设计费标准答案：C知识点解析：(六)违约责任。(3)因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人原因要求解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。20、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A、自行负责B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C、不予补偿，但应合理顺延合同工期D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延标准答案：D知识点解析：因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同工期相应顺延。21、按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有误的是()。A、一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时B、发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加标准答案：A知识点解析：暂无解析22、关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()。A、招标人给予口头答复即可B、招标人答复只给予提问者C、招标人答复作为招标文件的组成部分D、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准标准答案：C知识点解析：对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。23、按照施工合同规定，工程师未按合同规定，及时向承包人提供所需指令，()应承担延误造成的追加合同价款。A、发包人B、工程师C、承包人D、监理单位标准答案：A知识点解析：暂无解析24、()合同从订立时起就没有法律约束力。A、因重大误解而订立的B、在订立合同时显失公平的C、损害社会公共利益的D、一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的标准答案：C知识点解析：暂无解析25、合同法律关系的三要素不包括()。A、合同法律关系主体B、合同法律关系客体C、合同法律关系内容D、合同法律关系权利标准答案：D知识点解析：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。26、在下列各种合同中,一般情况下()的合同有效。A、限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认B、无代理权人订立,被代理人未作表示C、法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限D、无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认标准答案：C知识点解析：(四)效力待定的合同。有些合同的效力较为复杂,不能直接判断是否生效,而与合同的一些后续行为有关,这类合同即为效力待定的合同。以上4种合同均为效力待的合同,但因其后续行为不同,只有C有效,其他均无效。27、可撤销的合同在撤销前,属于()合同。A、有效B、无效C、既未成立也未生效D、虽未成立但已生效标准答案：A知识点解析：三、可变更或可撤销的合同。(一)可变更或可撤销的合同的概念与种类。可变更或可撤销的合同不同于无效合同,当事人提出请求是合同被变更、被撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。28、下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是()。A、资格预审与资格后审可以同时使用B、公开招标的项目，实行资格后审C、邀请招标的项目，实行资格后审D、资格预审与资格后审的审查内容略有差别标准答案：C知识点解析：对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，实行资格后审。资格预审和资格后审不同时使用，二者的审查时间是不同的，但二者的审查内容是一致的。29、材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的()。A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、后履行抗辩权D、先履行抗辩权标准答案：C知识点解析：暂无解析30、依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。A、发包人B、承包人C、设备供应人D、发包人和承包人分别标准答案：A知识点解析：暂无解析31、工程建设的过程中，()保证的金额是可以随时间变化的。A、施工投标保证B、施工合同的履约保证C、施工预付款保证D、工程保险标准答案：C知识点解析：P12(三)施工预付款保证。施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同，预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时，经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。32、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。A、发包人B、承包人C、监理人D、项目经理标准答案：C知识点解析：监理人居于施工合同履行管理的核心地位。33、法人的变更是指()。A、企业法人资格被撤销B、法定存在期限届满C、企业改变经营方式D、企业转让标准答案：C知识点解析：暂无解析34、建设工程施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。A、建设单位所在地B、施工企业所在地C、双方选定D、合同签字地标准答案：C知识点解析：暂无解析35、监理评标通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。A、评标价法B、综合评分法C、加权打分法D、专家评审法标准答案：B知识点解析：暂无解析36、在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同()。A、无效B、有效C、房地产开发商追认后无效D、施工企业折抵工程款后有效标准答案：A知识点解析：暂无解析37、FIDIC((施工合同条件》规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为()。A、业主收到证书后28天内B、工程师收到承包商的月进度付款申请后的56天内C、业主接到承包商月报表后的56天内D、工程师计量后14天内标准答案：B知识点解析：暂无解析38、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人标准答案：C知识点解析：承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。39、供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。A、查点法B、理论换算法C、衡量法D、经验鉴别法标准答案：A知识点解析：数量验收的方法主要包括：(1)衡量法；即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量