2024版建设工程施工承包完整协议书

2024版建设工程施工承包完整协议书合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：__________地址：________________________联系电话：____________________乙方（承包方）：__________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同价格与支付2.1合同总价：双方确认，本合同工程总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价__%的预付款，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（2）进度付款：按照工程进度，乙方按月向甲方提交工程进度报告，经甲方审核无误后，甲方支付当月工程进度款的__%，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价__%的款项，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第三条合同工期3.1工期：双方确认，本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2工期延误：（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付合同总价__%的逾期违约金，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（2）如甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付合同总价__%的逾期违约金，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第四条工程质量4.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。4.2质量保证：乙方应承担工程质量的保证责任，自工程竣工验收合格之日起，质保期为____年。4.3质量纠纷：如发生质量纠纷，乙方应承担修复、返工等费用，并支付甲方合同总价__%的违约金，即人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。第五条材料与设备5.1甲方提供材料和设备：甲方负责提供本工程所需的材料和设备，并保证材料和设备符合设计和规范要求。5.2乙方提供材料和设备：乙方负责提供本工程所需的施工材料和施工设备，并保证材料和设备符合设计和规范要求。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任，并承担由此产生的经济损失。第七条合同的变更与解除7.1合同变更：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除：在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。解除合同后，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并办理完毕相关手续之日起终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格书4.安全生产管理制度和应急预案5.工程质量保证书和质保服务承诺6.施工进度计划和付款申请单7.工程验收标准和验收报告8.变更协议和解除合同协议9.争议解决裁决书或其他法律文件二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定完成工程或未按时支付工程进度款2.工程质量不符合约定：工程质量不符合设计和规范要求3.安全生产管理不善：发生安全事故或未遵守安全生产规定4.材料和设备不符合要求：提供的材料和设备不符合设计和规范要求5.未履行合同义务：未按合同约定履行甲方提供材料和设备、乙方提供施工服务等义务6.合同变更和解除不符合约定：未协商一致或未签订书面变更/解除协议7.争议解决不符合约定：未按合同约定协商解决或未提起诉讼三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：委托他人完成工程建设任务的当事人2.承包方（乙方）：接受他人委托完成工程建设任务的当事人3.工期：合同约定的完成工程建设任务的时间4.工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的工程品质5.违约金：违反合同约定应支付的金钱赔偿6.质保期：工程质量保证的有效期限7.安全生产：在工程建设过程中，采取措施保障人身和财产安全8.争议解决：解决合同履行过程中双方发生的争议的方法四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定进度计划，密切跟踪工程进度，及时调整资源分配2.工程质量问题：加强质量管理体系，定期检查和验收，及时整改不合格工程3.安全生产事故：加强安全生产教育和培训，严格执行安全生产规定，配备应急措施4.材料和设备不符合要求：对供应商进行严格筛选，进行质量检验，及时更换不合格材料和设备5.合同变更和解除：充分沟通协商，签订书面变更/解除协议，明