招标项目工期责任书

招标项目工期责任书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目投资额：__________第二条工期约定2.1工期定义：本项目的工期指自双方签订《建设工程施工合同》之日起至项目竣工交付之日止的时间。2.2工期要求：乙方应按照《建设工程施工合同》约定的工期要求完成项目的施工。2.3工期延误：乙方如因自身原因导致项目工期延误，应按照《建设工程施工合同》的约定承担相应的违约责任。第三条工期保障3.1乙方应合理安排施工进度，确保项目按期完工。3.2乙方应确保项目施工所需的人力、物力、财力等资源充足，以保障项目顺利进行。3.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、技术规范和标准进行施工，确保项目质量、安全。第四条甲方责任4.1甲方应按照约定时间提供项目施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。4.2甲方应按时支付乙方施工进度款，确保项目资金到位。4.3甲方应协助乙方解决项目施工过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。第五条乙方责任5.1乙方应按照约定的工期要求完成项目施工。5.2乙方应保证项目施工质量，确保项目满足设计要求及国家相关标准。5.3乙方应承担项目施工过程中的安全责任，确保施工过程中不发生重大安全事故。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成项目施工，应按照《建设工程施工合同》的约定承担违约责任。6.2甲方如未按照约定时间提供施工场地、施工条件等，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方因履行本责任书发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本责任书自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.建设工程施工合同4.项目设计图纸5.施工方案6.施工组织设计7.工程量清单8.工程结算书9.安全生产许可证10.资质证书11.相关法律法规和技术规范二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期要求完成项目施工。2.质量不符合约定：乙方未按照约定的质量标准完成项目施工。3.安全责任：乙方在施工过程中发生安全事故，未承担相应的安全责任。4.支付违约：甲方未按照约定时间支付乙方施工进度款。5.资料提供违约：甲方未按照约定时间提供项目施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。三、法律名词及解释：1.工期：自双方签订《建设工程施工合同》之日起至项目竣工交付之日止的时间。2.工期延误：乙方未按照《建设工程施工合同》约定的工期要求完成项目施工。3.违约责任：一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。4.争议解决：双方因履行本责任书发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定施工计划，确保人力、物力、财力充足，合理分配施工任务。2.质量不符合约定：加强质量监管，严格执行国家相关标准，对施工过程进行把控。3.安全责任：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训，确保施工人员安全意识和技能。4.支付违约：双方约定明确的支付时间，甲方按时支付乙方施工进度款。5.资料提供违约：甲方及时提供施工场地、施工条件、施工图