2024版签订建设工程合同的步骤_第1页
2024版签订建设工程合同的步骤_第2页
2024版签订建设工程合同的步骤_第3页
2024版签订建设工程合同的步骤_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024版签订建设工程合同的步骤合同编号:__________签订建设工程合同的步骤:1.2合同洽谈

1.2.1双方就合同条款进行蹉商,包括但不限于项目的范围、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等内容。1.3合同草案

1.3.1乙方根据双方蹉商的结果,制定合同草案,供甲方审查。1.4合同审查

1.4.1甲方对乙方提交的合同草案进行审查,如有异议,应及时通知乙方进行修改。1.5合同签订

1.5.1双方对合同条款无异议后,签署《建设工程合同》。2.1合同生效

2.1.1《建设工程合同》自双方签字盖章之日起生效。2.2合同履行

2.2.1双方按照合同约定履行各自的义务。2.3合同变更

2.3.1合同履行过程中,如遇不可抗力等因素,导致合同无法履行,双方可协商变更合同。2.4合同解除

2.4.1合同履行过程中,一方违约,另一方有权解除合同。2.5合同终止

2.5.1合同约定的工程完工,经验收合格,甲方支付完合同价款,合同即告终止。3.1争议解决

3.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.1保密条款

4.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密,应予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。5.1法律适用及争议解决

5.1.1本合同适用中华人民共和国法律,双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.1合同附件

6.1.1本合同附件包括:工程设计文件、施工图纸、工程量清单、工程预算等。7.1合同签署地

7.1.1本合同在________________(地点)签署。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签署日期:________________一、附件列表:

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.工程预算

5.合同履行过程中的相关沟通记录

6.验收报告

7.支付凭证二、违约行为及认定:

1.甲方未按合同约定支付价款,视为违约。

2.乙方未按合同约定完成工程,视为违约。

3.甲方未按合同约定提供施工条件,视为违约。

4.乙方未按合同约定交付工程,视为违约。

5.双方未按合同约定履行各自义务,视为违约。三、法律名词及解释:

1.甲方:指委托人,负责发包建设工程的一方。

2.乙方:指承包人,负责承建建设工程的一方。

3.合同履行:指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

4.违约:指合同一方或双方未按合同约定履行义务的行为。

5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:

1.工程进度延误:

解决办法:根据合同约定,按实际延误天数予以赔偿或调整工期。

2.工程质量问题:

解决办法:及时整改,必要时进行维修或拆除重建,并承担相应费用。

3.支付争议:

解决办法:核对支付凭证,如有异议,应及时协商解决。

4.合同变更:

解决办法:双方签订补充协议,明确变更内容。

5.争议解决:

解决办法:协商不成时,向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:

1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于委托人和承包

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论