2024版建筑施工合同范本参考

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承揽方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方工程的承建事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、工程承揽2.1乙方愿意承建甲方上述工程，并向甲方交付符合合同约定标准的建设工程。2.2乙方应按照甲方的要求，提供建设方案、施工图纸及施工组织设计，并严格按照双方确认的施工组织设计进行施工。2.3乙方应保证施工过程中，工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。2.4乙方应保证工程安全，严格按照国家及地方安全生产管理规定，加强施工现场安全管理，确保工程建设过程中不发生安全事故。2.5乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，确保工程按时交付。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%；（4）剩余合同总价款的__________%，作为乙方质量保证金，自工程交付之日起一年内无质量问题退还。3.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的正式发票。四、工期4.1双方确认的合同工期为__________个月。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、工程质量及验收5.1乙方应保证工程质量，工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，甲方应签署验收报告。六、违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期交付部分工程价款的__________%向甲方支付违约金。6.2乙方如未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的修复费用，并按照未达标部分工程价款的__________%向甲方支付违约金。6.3甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付部分价款的__________%向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设活动。8.2双方在合同履行过程中如需变更或补充合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及施工组织设计2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准及验收规范5.乙方资质证明文件6.合同价款支付凭证7.违约金计算公式8.工程验收报告9.质保期服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.甲方未按照约定提供建设场地、施工条件等，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的建设工程的需求方。2.乙方：指合同约定的建设工程的承揽方。3.工程：指合同约定的建设项目，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模等。4.合同价款：指双方约定的工程承揽费用，包括工程总价款、付款节点和付款比例等。5.工期：指双方约定的工程完成时间，包括合同签订后七个工作日内支付合同总价款的百分比、工程进度达到的百分比、工程验收合格后支付合同总价款的百分比、剩余合同总价款的百分比作为乙方质量保证金等。6.工程质量：指工程建设过程中，工程符合国家及行业相关标准、规范要求的程度。7.违约金：指一方未按照合同约定履行义务，应向对方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款延误：甲方应按照约定的付款节点和付款比例及时支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.乙方资质问题：乙方应提供有效的资质证明文件，如资质不符合要求，甲方有权终止合同。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工工程，如住宅、商业、工业等。2.适用于工程设计、施工、验收等各个阶段。3.适用