机房建设工程施工协议合同范本(2024版)

机房建设工程施工协议合同范本(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方需要进行机房建设，乙方具有机房建设的资质和能力，经双方友好协商，就机房建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在合同约定的工期内完成。2.2工期自双方签订合同之日起计算，预计____年____月____日竣工。2.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。三、施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照合同约定的工程内容和规模进行施工，不得擅自修改设计方案。3.3乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全、环保。四、工程款项（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预算的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程预算的____%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程预算的____%作为尾款。4.2乙方应提供合法的税务发票，甲方按照约定时间支付款项。五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。5.2甲方应在验收合格后____个工作日内支付尾款。5.3如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后____个工作日内提出，并提供详细证据。乙方应在收到异议后____个工作日内予以整改。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算×逾期天数×____%。6.2乙方如未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。6.3甲方如未按照约定时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=当期应付款项×逾期天数×____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。8.2双方应共同维护工程现场的治安、消防、环保等秩序。8.3双方对合同内容保密，不得向第三方透露。九、合同的生效、变更和解除9.1双方签字盖章后，本合同即刻生效。9.2合同生效后，除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除合同。9.3合同履行过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。十、合同的附件10.1本合同附件包括：施工组织设计、施工图纸、技术标准等。10.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应按照附件约定履行合同。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（此为合同范本，实际签订时请根据双方实际情况进行修改完善。）一、附件列表：

1.施工组织设计

2.施工图纸

3.技术标准

4.工程预算明细

5.施工进度计划

6.质量检验标准

7.安全防护措施方案

8.环保措施方案

9.竣工验收标准

10.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2.乙方未按照约定质量完成工程，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付工程款项，视为违约。

4.甲方未按照约定提供施工条件，视为违约。

5.双方未按照约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.工期：指合同约定的工程完成时间。

4.工程预算：指根据工程设计方案和工程量清单计算出的工程总费用。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

6.验收合格：指工程按照设计文件、技术标准和合同约定进行验收，达到可以使用条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期延期协议。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方立即整改，直至符合合同约定。

3.工程款项支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，必要时可寻求法律途径解决。

4.施工条件不满足：

解决办法：甲方尽快提供施工条件，必要时双方协商暂停或终止合同。

5.合同履行争议：

解决办法：双方协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.机房建设工程