2024版建筑工程土石方外运合同

2024版建筑工程土石方外运合同合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程总投资：__________二、土石方外运范围及要求2.1承包商应按照业主提供的工程图纸、技术规范和施工组织设计，负责将项目用地范围内的土石方外运至业主指定的地点。2.2土石方外运范围包括但不限于：__________2.3承包商应确保外运过程中对周边环境、交通、管线等设施的影响降至最低，并严格按照相关法规进行安全文明施工。2.4承包商应按照业主的要求，对土石方进行分类、分层外运，确保项目用地的稳定性和安全性。2.5承包商应在合同约定的工期内完成土石方外运任务，如有延期，应承担相应的违约责任。三、合同价格及支付3.1双方根据工程量清单、施工组织设计等资料，经协商一致，确定土石方外运合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2业主支付承包商的款项分为三个阶段，具体支付比例和时间节点如下：第一阶段：工程进度达到30%时，支付合同价的30%；第二阶段：工程进度达到60%时，支付合同价的30%；第三阶段：工程进度达到100%且验收合格后，支付合同价的40%。3.3承包商应按照双方约定的时间和方式，向业主提供合法有效的发票。四、合同履行及验收4.1承包商应按照合同约定的质量标准、工程进度和施工要求，认真组织施工，确保工程顺利推进。4.2业主或其委托的监理单位对施工过程进行监督检查，有权要求承包商改正不符合合同约定的行为。4.3土石方外运完成后，双方应共同进行验收，验收合格后，业主应在合同约定的时间内支付合同尾款。4.4如有验收不合格的情况，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未按照约定的工期完成土石方外运任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至土石方外运任务完成且验收合格后终止。7.2双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，共同维护双方的合法权益。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.施工组织设计4.工程量清单5.土石方外运方案6.安全文明施工方案7.合同履行证明文件8.验收报告9.支付凭证10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成土石方外运任务2.承包商未按照合同约定的质量标准完成土石方外运任务3.业主未按照约定时间支付合同款项4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度受到影响5.承包商施工过程中存在安全隐患或未采取措施保护周边环境6.承包商未按照业主要求对土石方进行分类、分层外运三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主或其合法授权的代表。2.乙方：指承担土石方外运任务的承包商。3.合同价款：指双方约定的土石方外运工程的交易价格。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的土石方外运任务完成的时间。6.验收合格：指土石方外运工程经过双方验收，符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程进度。2.质量问题：发现问题及时整改，严重质量问题导致工程无法继续进行时，双方可协商暂停施工，待问题解决后继续施工。3.付款问题：业主应当按照约定时间支付合同款项，如发生付款延误，承包商可与业主沟通协商解决。4.环境保护：承包商应严格按照相关法规进行安全文明施工，保护周边环境，如发生环保问题，应及时采取措施并承担相应责任。五、所有应用场景：1.建筑工程土石方外运合同适用于各类建筑工程项目的土石方外运工程。2.适用于双