建设工程装潢合同范本

建设工程装潢合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程装潢事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等。1.4工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。2.2乙方若因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。延期天数不得超过____天。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。3.2工程验收合格后，乙方应承担不低于____年的质保期。质保期内，因施工质量问题导致的损失，乙方负责予以修复或赔偿。四、合同价款及支付方式4.1合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。4.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付人民币____元整作为预付款；（2）工程进度达到____%时，支付人民币____元整；（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付人民币____元整。五、违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。5.2甲方未按约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付金额×逾期天数×____%。六、争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理移交手续后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____年____月____日1.工程设计方案2.工程预算明细表3.材料品牌及规格说明书4.施工工艺流程及标准5.验收标准及方法6.质保服务承诺第一篇范文：合同编号：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方监管机构”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程装潢事宜，并引入丙方作为第三方监管机构，确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等。1.4工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、第三方监管机构的职责2.1丙方作为第三方监管机构，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。2.2丙方应定期向甲方提交工程进度报告、质量报告和投资控制报告，并对工程的关键节点进行审核。2.3丙方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方提出处理建议。三、甲方的权益保障3.1甲方有权根据合同约定，对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。3.2甲方有权根据合同约定，对工程的设计方案、施工工艺和材料选择等进行审批。3.3甲方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向丙方提出处理建议。四、乙方的违约及限制条款4.1乙方未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×____%。4.2乙方若未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方支付违约金。4.3乙方在施工过程中，若发生安全事故或质量事故，应承担相应的法律责任。五、合同价款及支付方式5.1合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。5.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付人民币____元整作为预付款；（2）工程进度达到____%时，支付人民币____元整；（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付人民币____元整。六、争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、第三方介入的意义和目的7.1丙方作为第三方监管机构，介入本合同的目的在于确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现，维护甲方的合法权益。7.2丙方的介入有助于提高工程管理的效率和效果，减少甲乙双方因违约行为而产生的纠纷。7.3丙方的介入有助于形成甲乙双方之间的竞争关系，促进乙方更好地履行合同义务，提高工程质量。八、甲方为主导的目的和意义8.1甲方作为业主，有权对工程的质量、进度和投资控制等目标进行要求和监督。8.2甲方的主导地位有助于确保乙方的施工过程符合甲方的需求和期望，提高工程的满意度。8.3甲方的主导地位有助于形成甲乙双方之间的合作关系，促进工程的顺利进行。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________丙方代表（签名）：_______________签订日期：____年____月____日1.工程设计方案2.工程预算明细表3.材料品牌及规格说明书4.施工工艺流程及标准5.验收标准及方法6.质保服务承诺7.第三方监管机构资质证明文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方监管机构”）：鉴于甲方作为业主，希望进行某项建设工程装潢项目（以下简称“工程”），乙方具备完成该工程的能力和资质，双方同意签订本合同，并共同选择丙方作为第三方监管机构，以确保工程质量和进度。经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等。1.4工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、第三方监管机构的职责2.1丙方作为第三方监管机构，负责对甲乙双方的履行情况进行监督和管理，确保工程质量和进度。2.2丙方应定期向甲方和乙方提交工程进度报告、质量报告，并对工程的关键节点进行审核。2.3丙方在发现甲乙任何一方存在违约行为时，有权要求违约方立即整改，并有权向另外一方提出处理建议。三、乙方的权益保障3.1乙方有权根据合同约定，要求甲方提供必要的施工条件和配合。3.2乙方有权根据合同约定，对工程的设计方案、施工工艺和材料选择等进行决策。3.3乙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即整改，并有权向丙方提出处理建议。四、甲方的违约及限制条款4.1甲方未按约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付金额×逾期天数×____%。4.2甲方若未按约定提供施工条件或配合，乙方有权要求甲方立即整改，并有权要求甲方支付违约金。4.3甲方在施工过程中，若发生安全事故或质量事故，应承担相应的法律责任。五、合同价款及支付方式5.1合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。5.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付人民币____元整作为预付款；（2）工程进度达到____%时，支付人民币____元整；（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付人民币____元整。六、争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、乙方为主导的目的和意义7.1乙方作为承包商，有权对工程的质量和进度进行要求和监督。7.2乙方的主导地位有助于确保甲方履行合同义务，提高工程的满意度。7.3乙方的主导地位有助于形成甲乙双方之间的合作关系，促进工程的顺利进行。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____