2024水电安装施工合同标准范本

编号：__________2024水电安装施工合同标准范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024水电安装施工合同标准范本合同目录第一章：合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息1.3合同签订地点和日期第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工付款3.7质量保证金第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保证措施第五章：工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七章：施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八章：环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九章：变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十章：违约责任10.1发包方违约责任10.2承包方违约责任第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点和机构11.3诉讼地点和法院第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管和复制第十四章：附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料和设备清单14.4其他重要文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包方信息1.1.1名称：____________1.1.2地址：____________1.1.3联系人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包方信息1.2.1名称：____________1.2.2地址：____________1.2.3联系人：____________1.2.4联系方式：____________1.3合同签订地点和日期1.3.1签订地点：____________1.3.2签订日期：____________第二章：工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三章：合同价格3.1合同总价：____________3.2价格调整条件：____________3.3支付方式：____________3.4预付款：____________3.5进度付款：____________3.6竣工付款：____________3.7质量保证金：____________第四章：工程质量4.1质量标准：____________4.2质量监督：____________4.3质量保证措施：____________第五章：工程进度5.1施工工期：____________5.2进度计划：____________5.3工期延误：____________第六章：材料与设备6.1材料供应：____________6.2设备供应：____________6.3材料和设备验收：____________第七章：施工安全7.1安全标准：____________7.2安全防护措施：____________7.3安全事故处理：____________第八章：环境保护8.1环保要求：____________8.2环保措施：____________8.3环保责任：____________第九章：变更与解除9.1合同变更条件：____________9.2合同解除条件：____________第十章：违约责任10.1发包方违约责任：____________10.2承包方违约责任：____________第十一章：争议解决11.1争议解决方式：____________11.2仲裁地点和机构：____________11.3诉讼地点和法院：____________第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：____________12.2合同变更程序：____________12.3合同终止条件：____________第十三章：其他约定13.1保密条款：____________13.2知识产权保护：____________13.3不可抗力：____________13.4合同的保管和复制：____________第十四章：附件14.1工程图纸：____________14.2技术说明书：____________14.3材料和设备清单：____________14.4其他重要文件：____________甲方（发包方）：________________授权代表（签名）：_______________日期：_____________________乙方（承包方）：________________授权代表（签名）：_______________日期：_____________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外工程范围1.1若甲方在合同签订后提出新的工程范围或要求，乙方应在收到甲方通知后的14天内提出评估报告，包括额外工作的估计成本、时间和资源需求。1.2乙方应在得到甲方书面同意后，根据评估报告调整合同价格、工期和资源安排。附加条款二：设计变更2.1若甲方要求对工程设计进行变更，乙方应在收到甲方通知后的14天内提出评估报告，包括变更设计的估计成本、时间和资源需求。2.2乙方应在得到甲方书面同意后，根据评估报告调整合同价格、工期和资源安排。附加条款三：工程延期3.1若由于甲方原因导致工程延期，乙方应在延期发生后的14天内通知甲方，并提供延期期间的工程进度报告和成本估算。3.2甲方应在收到乙方通知后的28天内，对乙方提出的成本估算进行审核并支付相应的延期费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：技术变更4.1若乙方认为有必要对工程设计或施工方法进行技术变更，乙方应在收到甲方通知后的14天内提出评估报告，包括变更设计的估计成本、时间和资源需求。4.2乙方应在得到甲方书面同意后，根据评估报告调整合同价格、工期和资源安排。附加条款五：材料和设备替代5.1若乙方由于无法获取合同约定的材料或设备，需要替代其他符合合同质量标准的材料或设备，乙方应在替换前通知甲方，并提供替代方案的详细信息。5.2甲方应在收到乙方通知后的28天内，对乙方提出的替代方案进行审核并给予书面同意或提出修改意见。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款六：中介费用6.1若合同执行过程中涉及第三方中介机构，中介费用应由甲方承担。6.2甲方应在合同签订后的7天内，向乙方支付中介费用。附加条款七：中介协调7.1乙方应负责与第三方中介机构的沟通协调工作，确保合同的顺利执行。7.2乙方应在与第三方中介机构发生纠纷时，及时通知甲方，并寻求甲方的协助解决。附加条款八：中介责任8.1若第三方中介机构的行为导致合同执行出现问题，乙方应承担相应的责任。8.2乙方应在发现第三方中介机构的行为可能损害甲方利益时，及时通知甲方，并采取措施防止损失的发生。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.材料和设备清单4.工程进度计划5.施工安全方案6.环保措施计划7.质量保证措施计划8.合同变更记录9.争议解决机构文件10.保密协议11.知识产权保护协议12.不可抗力证明文件13.合同履行过程中的其他相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或材料设备。3.乙方未按约定时间完成工程或未达到约定的工程质量标准。4.乙方未按约定使用材料和设备或使用不合格材料和设备。5.乙方未按约定进行施工安全防护或发生安全事故。6.乙方未按约定进行环保措施或造成环境污染。7.双方未按约定履行合同变更或解除程序。8.双方未按约定解决争议或违反仲裁/诉讼条款。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定的一方行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质量保证金：为确保工程质量，双方约定的一定金额的保证金。5.争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。6.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行解决的方式。7.诉讼：通过法院对合同争议进行解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通原因，协商调整进度计划，必要时协商延长工期。2.材料设备供应问题：及时与供应商沟通，寻求替代供应商或协商延期。3.安全事故发生：立即报告并采取措施防止扩大损失，按照安全规定处理。4.环保问题：加强环保措施，避免违规行为，及时整改。5.合同变更：书面协商确认变更内容，调整合同价格和工期。6.争议发生：根据合同约定的争议解决方式进行