2024版施工委托协议

2024版施工委托协议合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________第二条委托内容2.1甲方委托乙方承担项目的施工任务，乙方应按本协议约定的工期、质量、安全等要求完成施工。2.2乙方应在甲方指定的时间和地点，按照甲方的要求，完成施工准备工作，包括施工场地平整、临时设施建设等。2.3乙方应严格按照国家和行业标准、规范及设计文件要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.4乙方应承担施工过程中的环境保护和安全生产责任，确保施工对周边环境的影响降到最低。第三条工期3.1乙方应在本协议约定的工期内完成施工，工期自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，具体违约金数额按照双方约定的标准计算。3.3甲方应按约定时间提供施工场地、原材料、设备等，确保乙方正常施工。如甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的延长工期费用。第四条质量与验收4.1乙方应保证施工质量，工程质量应符合国家和行业标准、规范及设计文件要求。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完工后进行。4.3甲方应组织相关单位对工程进行验收，乙方应予以配合。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。第五条费用与支付5.1乙方向甲方报价，甲方确认后，双方签订《施工合同》附件一《工程总价款明细表》，作为本协议的组成部分。5.2甲方按照双方约定的付款节点和比例向乙方支付工程进度款。5.3工程完工并经验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起15日内向乙方支付剩余工程款。5.4乙方应向甲方提供合法、有效的税务发票，甲方据此进行税前扣除。第六条违约责任6.1乙方未按约定工期、质量完成施工的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.2甲方未按约定时间提供施工场地、原材料、设备的，乙方有权要求甲方支付相应的延长工期费用和损失。6.3双方违反本协议的其他条款，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工合同附件一：《工程总价款明细表》2.施工合同附件二：《工期计划表》3.施工合同附件三：《质量标准及要求》4.施工合同附件四：《安全生产责任书》5.施工合同附件五：《环境保护措施方案》6.施工合同附件六：《付款节点及比例》7.施工合同附件七：《违约金计算标准》二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期、质量完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按约定时间提供施工场地、原材料、设备，认定为违约行为。3.双方未按约定履行其他条款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.施工委托协议：指甲方委托乙方完成工程项目施工的协议。2.工期：指乙方完成施工任务的时间，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.质量：指工程符合国家和行业标准、规范及设计文件要求的状态。4.违约金：指违约方按照约定标准向守约方支付的赔偿金。5.环境保护：指在施工过程中，对周边环境产生的影响降至最低的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按约定工期完成施工。解决办法：按照《违约金计算标准》向甲方支付违约金，并协商延长工期。2.问题：甲方未按约定时间提供施工场地、原材料、设备。解决办法：甲方按照《付款节点及比例》支付工程进度款，并协商解决原材料、设备供应问题。3.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方按照甲方的要求整改，并承担整改费用，重新组织验收。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主或合法授权方，具备项目建设相关资质和能力。2.乙方具备相应的施工资质