建设工程施工钢筋劳务分包合同(2024版)

建设工程施工钢筋劳务分包合同(2024版)合同编号：__________建设工程施工钢筋劳务分包合同（2024版）甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括__________。1.2乙方分包的工程为钢筋工程，包括但不限于钢筋加工、运输、安装、焊接、绑扎、拆模等工作。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整），乙方完成分包工程后，甲方应当按照本合同约定支付乙方工程款。2.2乙方应当按照甲方要求，接受甲方、监理单位及政府相关部门的检查、监督和验收，确保工程质量、安全、进度符合甲方要求和法律法规规定。三、合同工期3.1本工程计划开工日期为__________年__________月__________日，计划竣工日期为__________年__________月__________日。3.2乙方应当按照甲方要求，确保工程进度，按时完成分包工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应当承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应当保证分包工程的施工质量，满足甲方和监理单位的要求，确保工程质量合格。4.2乙方应当按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程安全、环保、节能。五、安全文明施工5.1乙方应当遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章制度，严格按照甲方安全文明施工要求进行施工。5.2乙方应当做好施工现场的环保、绿化、清洁工作，保证施工场地符合相关要求。六、材料供应6.1甲方负责提供分包工程所需的主要材料，包括但不限于钢筋、水泥、混凝土等。6.2乙方负责对甲方提供的材料进行检验，如发现质量问题，应及时向甲方报告，甲方应当及时予以处理。七、合同的履行和变更7.1双方应当按照本合同约定履行各自的义务，保证工程顺利进行。7.2合同履行过程中，如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3合同履行过程中，如需变更，双方应当协商一致，并签订书面变更协议。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。九、合同的解除和终止9.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方协商一致可以解除合同。9.2合同终止后，乙方应当按照甲方要求，做好工程移交工作，确保工程质量和安全。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼过程中，双方应当继续履行本合同，除非有法院判决或者仲裁裁决另有规定。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.钢筋加工、运输、安装、焊接、绑扎、拆模等技术规范3.安全生产管理制度及相关文件4.环保、绿化、清洁要求及相关文件5.主要材料供应清单及相关质量标准6.工程进度计划及关键节点7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定支付工程款的，属于违约行为。3.乙方未按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工的，属于违约行为。4.乙方未按照甲方要求，确保工程进度，造成工程进度延误的，属于违约行为。5.甲方未按照约定提供主要材料的，属于违约行为。6.其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包工程：指甲方将合同内的一部分工程发包给乙方施工。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。4.工期延误：指工程实际竣工日期晚于合同约定的竣工日期。5.质量合格：指工程质量符合国家标准、行业标准和设计文件要求。6.环保、绿化、清洁要求：指施工现场环境保护、绿化和清洁的相关要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应当采取措施加快工程进度，如无法解决，可与甲方协商调整工期。2.材料质量问题：乙方应及时向甲方报告，并要求甲方更换或修复不合格材料。3.安全生产事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理事故，并向甲方报告。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.其他问题：双方应根据实际情况，本着诚信、公平的原则，协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目中的钢筋工程施工分包。2.适用于乙方具有钢筋工程施工资质和能力的情况。3