建设工程施工合同综合单价1(2024版)

建设工程施工合同综合单价[1](2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：__________________1.6工程承包范围：__________________二、合同价格及支付2.1合同总价：根据工程量清单及综合单价计算，合同总价为本工程完成后的实际工程量与综合单价的乘积之和。具体金额以双方确认的工程量清单为准。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。（2）进度付款：按照工程进度，甲方按月度完成工程量的实际情况进行进度付款。（3）竣工结算：工程完工并经验收合格后，乙方按照合同约定的计价方式提交竣工结算报告，甲方在收到报告后按照约定进行审核和支付。2.3付款条件：（1）预付款：乙方提供等额的预付款保函。（2）进度付款：乙方按合同约定完成工程量，并提供相关进度付款资料。（3）竣工结算：乙方提供完整的竣工资料，并经甲方审核无误。三、工程质量与标准3.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。3.3质量验收：工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方组织验收。经验收合格后，方可交付使用。四、工期4.1计划工期：本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、违约责任5.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×日滞纳金比例。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同的修改、补充和解除：双方应书面签订相关协议，经双方确认后生效。7.2合同的生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。7.3合同附件：包括工程量清单、综合单价、施工图纸等，均为本合同不可分割的部分。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程量清单2.综合单价3.施工图纸4.工程进度计划5.预付款保函6.竣工资料7.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付滞纳金。3.甲方延迟验收或无正当理由拒绝验收，乙方有权要求继续施工或要求赔偿。4.乙方未按照合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工或赔偿。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动过程中各方权益的法律规范总称。3.综合单价：包括完成一项工程所需的人工、材料、机械使用等费用的总和。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，违约金是承担违约责任的一种方式。5.滞纳金：当事人逾期履行债务，应当按照约定支付滞纳金，滞纳金是逾期履行债务的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，甲方应加强质量监督。3.支付纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商解决。4.合同变更：双方如需修改、补充或解除合同，应书面签订相关协议，经双方