工程施工合同延误条款范本

工程施工合同延误条款范本1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因或设计变更等原因导致延误，承包人应支付逾期竣工违约金。3.逾期竣工违约金a)承包人应在合同规定的竣工日期后尽快完成工程。b)如承包人未能在合同规定的竣工日期后______天内完成工程，应向发包人支付逾期竣工违约金。违约金的计算方法为：______。4.工期调整a)如因发包人的原因或不可抗力因素导致工程延期，双方应协商一致调整工期。b)双方同意，因发包人原因导致的工期延误，发包人应补偿承包人因此产生的费用和损失。5.验收与移交a)工程竣工后，承包人应通知发包人进行验收。b)如工程存在质量问题，承包人应负责修复直至达到合同规定的质量标准。6.争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁。7.其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式______份，双方各执______份。发包人（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：____年__月__日承包人（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：____年__月__日工程施工合同延误条款范本（1）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其因自身原因导致的延误负责，并承担因此产生的费用增加。b)发包人应对其未能提供适宜的施工条件、图纸、资金或其他承包人无法控制的原因导致的延误负责。3.工期延误a)若因承包人原因导致工期延误，承包人应在原定竣工日期前至少提前7天书面通知发包人，并说明延误原因及预计的延误时间。b)发包人在收到通知后，应根据实际情况确认延误，并相应地延长工期。若发包人未能确认延误或未提出修改意见，视为发包人接受延误。4.费用补偿a)承包人因延误产生的额外费用，包括人工费、材料费、设备租赁费等，应由发包人承担。b)承包人应在延误事件发生后14天内，向发包人提交详细的费用索赔报告。发包人应在收到报告后的14天内确认费用或提出修改意见。5.违约责任a)若承包人未能按合同约定完成工程，或因承包人原因导致工期延误，发包人有权要求承包人支付违约金，具体金额由双方协商确定。b)若发包人未能按合同约定提供适宜的施工条件、图纸、资金等，导致承包人无法正常施工，承包人有权要求发包人支付违约金，具体金额由双方协商确定。6.争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地法院乙方住所地法院（择一）提起诉讼。工程施工合同延误条款范本（2）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因导致延误，承包人应承担因此产生的追加费用，包括但不限于利润损失、管理费用增加等。3.通知与确认a)承包人应在延误发生后尽快书面通知工程师。b)工程师在收到承包人的通知后，应在合理期限内作出确认或提出修改意见。4.工期顺延a)如承包人能够证明延误是由于不可抗力或其他合理的理由，可向工程师申请工期顺延。b)工程师应在合理期限内给予答复，并根据实际情况决定是否同意工期顺延。5.费用补偿a)因承包人延误导致的其他费用（包括但不限于分包商索赔、额外材料费用等），承包人应负责支付。b)工程师应在合理期限内审查承包人的费用索赔，并作出是否批准的决定。6.违约金若承包人未能按合同约定完成工程，应按照合同约定的违约金计算方法向发包人支付违约金。具体违约金的数额和支付方式应在合同中约定。7.争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发包人住所地法院承包人住所地法院提起诉讼。8.其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。工程施工合同延误条款范本（3）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因导致延误，承包人应支付违约金，具体金额和支付方式由双方另行商定。3.确认与通知a)承包人应在延误发生后尽快向监理人发出延误通知，并提供相应证据。b)监理人应在收到延误通知后进行核实，并在必要时发布延误通知。4.工期顺延a)监理人应根据实际情况确认是否同意工期顺延。b)工期顺延应遵循合同约定的程序和时间安排。5.违约金a)承包人未按时完成工程且未获得监理人同意延期，则应按日支付违约金。b)违约金的计算方法应在合同中约定，如“每延误一天，支付合同总金额的X作为违约金”。6.解除合同a)如果承包人连续两次未能按时完成工程且未获得监理人同意延期，则发包人有权解除合同。b)在解除合同前，双方应就已完成工程量进行结算，并支付相应的款项。7.争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。工程施工合同延误条款范本（4）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因导致延误，承包人应支付违约金，具体金额由双方协商确定。3.确认与通知a)承包人应在延误发生后尽快书面通知工程师。b)工程师在收到承包人的延误通知后，应在合理期限内作出回应。4.工期顺延a)如因工程师的原因或不可抗力因素导致延误，工期应相应顺延。b)顺延的工期应不迟于原定竣工日期后的第XX天。5.违约金a)承包人未按时完成工程且未获得工程师同意延期，则每逾期一日，应支付违约金人民币XX元。b)违约金的总金额不应超过合同总价的XX。6.解除合同当承包人连续XX天未能完成工程，或因承包人违约导致合同无法继续履行时，工程师有权解除合同。7.争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交工程师所在地人民法院诉讼解决。8.其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份甲乙双方各执壹份。工程施工合同延误条款范本（5）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因或责任导致延误，承包人应支付违约金，具体金额和支付方式由双方另行商定。3.确认与通知a)承包人应在延误发生后尽快书面通知工程师。b)工程师在收到承包人的延误通知后，应在合理期限内作出回应。4.工期顺延a)如因工程师的原因或责任导致延误，工期应相应顺延。b)顺延的工期应计入合同总工期。5.罚款与赔偿a)如承包人未能在规定的时间内完成工程，应支付逾期罚款，具体金额和支付方式由双方另行商定。b)如因承包人的原因导致工程延误，承包人应承担因此给发包人造成的损失。6.争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地法院乙方住所地法院（择一）提起诉讼。7.其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份甲乙双方各执壹份。工程施工合同延误条款范本（6）1.定义与解释本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。2.延误责任a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。b)如因承包人的原因导致延误，承包人应支付违约金，具体金额由双方协商确定。3.确认与通知a)承包人应在延误发生后尽快书面通知工程师。b)工程师在收到承包人的延误通知后，应在合理期限内作出回应。4.工期顺延a)如因工程师的原因或其他非承包人的原因导致延误，工期应相应顺延。b)顺延后的工