工程追加合同(2024版)

工程追加合同(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于：第一条追加工程内容（此处详细列举追加工程的内容，如：工程设计、施工范围、工程量等）1.2乙方应按照主合同约定的工程质量、工程进度和工程安全标准完成追加工程。第二条工期2.1乙方应在本合同签订后的____个工作日内，向甲方提交详细的追加工程进度计划。2.2乙方应按照约定的工期完成追加工程，如因乙方原因导致工程延期，应按照主合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第三条工程款项3.1甲方应按照主合同约定的付款方式，向乙方支付追加工程的款项。3.2乙方完成追加工程后，应向甲方提交完整的工程验收资料，经甲方验收合格后，甲方应支付乙方追加工程的款项。3.3本合同所述追加工程的款项，如有变更，应经双方协商一致，并以书面形式修改本合同。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同追加工程款项的____%。4.2乙方如未能按照约定的工期完成追加工程，应按照主合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至追加工程验收合格之日止。6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.主合同：《建设工程合同》2.追加工程设计方案3.追加工程施工方案4.工程进度计划5.工程验收资料6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成追加工程。2.乙方工程质量不符合主合同约定的标准。3.乙方工程安全不符合主合同约定的标准。4.甲方未按照约定的付款方式支付追加工程款项。5.甲方未按照约定时间支付追加工程款项。6.任何一方未履行本合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述项目的业主或委托人。2.乙方：指合同所述项目的设计和施工单位。3.追加工程：指在主合同基础上，因项目需要而增加的工程内容。4.工期：指乙方完成追加工程的时间。5.工程款项：指乙方完成追加工程后，甲方应支付的金额。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如乙方原因导致延误，乙方应承担违约责任。2.工程质量问题：解决办法：甲方有权要求乙方整改，必要时委托第三方检测机构进行检测，乙方承担整改费用。3.工程安全问题：解决办法：乙方应立即整改，确保工程安全，如有严重安全隐患，乙方应暂停施工。4.付款纠纷：解决办法：双方按照主合同约定的付款方式进行支付，如有争议，可协商解决或依法解决。5.合同履行过程中产生的其他争议：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主或委托人，乙方为设计和施工单位。2.双方已签订《建设工程合同》，需对工程内容进行追加。3.乙方按照约定完成追加工程，