承包油漆施工合同范本

承包油漆施工合同范本第一篇范文：合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方：[insertnameofclient]地址：[insertaddressofclient]联系方式：[insertcontactinformationofclient]乙方：[insertnameofcontractor]地址：[insertaddressofcontractor]联系方式：[insertcontactinformationofcontractor]鉴于甲方为油漆施工项目的业主（以下简称“业主”），乙方为具备相应资质和能力的承包商（以下简称“承包商”），根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方房屋油漆施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[insertnameofproject]1.2工程地点：[insertlocationofproject]1.3工程内容：根据甲乙双方确认的施工图纸、施工方案以及相关文件，乙方负责按照约定的标准、规格和质量完成油漆施工项目。具体包括但不限于墙面、天花板、门窗等部位的油漆施工。二、合同价格2.1本合同项目的总价为人民币[inserttotalcontractprice]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），该款项包括施工费、材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币[insertadvancepaymentamount]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），乙方收到预付款后应按照合同约定的进度向甲方开具等额的发票。2.3甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后，支付剩余款项。三、施工期限3.1乙方应按照双方确认的施工计划和时间表完成施工，施工期限自甲方支付预付款之日起计算，至本项目验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。四、质量标准4.1乙方应按照约定的施工标准、规格和质量完成本项目，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，直至符合合同约定的质量标准。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定支付乙方合同价款，并配合乙方进行施工。5.2乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的时间、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[insertcalculationmethodofliquidateddamages]6.2甲方如未按照合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：[insertcalculationmethodoflatepaymentinterest]七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：[insertdateofcontractsigning]1.施工图纸2.施工方案3.材料品牌及规格清单4.工程验收标准5.相关法律法规及行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方：[insertnameofclient]地址：[insertaddressofclient]联系方式：[insertcontactinformationofclient]乙方：[insertnameofcontractor]地址：[insertaddressofcontractor]联系方式：[insertcontactinformationofcontractor]丙方：[insertnameofthird-party]地址：[insertaddressofthird-party]联系方式：[insertcontactinformationofthird-party]鉴于甲方为油漆施工项目的业主（以下简称“业主”），乙方为具备相应资质和能力的承包商（以下简称“承包商”），丙方为专业的质量监督及工程验收第三方机构（以下简称“第三方”），根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方房屋油漆施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[insertnameofproject]1.2工程地点：[insertlocationofproject]1.3工程内容：乙方负责按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案以及相关文件，完成油漆施工项目。具体包括但不限于墙面、天花板、门窗等部位的油漆施工。第三方负责对施工过程及结果进行质量监督和工程验收。二、合同价格2.1本合同项目的总价为人民币[inserttotalcontractprice]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），该款项包括施工费、材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币[insertadvancepaymentamount]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），乙方收到预付款后应按照合同约定的进度向甲方开具等额的发票。2.3甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经第三方验收合格后，支付剩余款项。三、施工期限3.1乙方应按照双方确认的施工计划和时间表完成施工，施工期限自甲方支付预付款之日起计算，至本项目验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。四、质量标准与监督4.1乙方应按照约定的施工标准、规格和质量完成本项目，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2第三方作为独立的质量监督及工程验收机构，负责对施工过程及结果进行监督和验收，确保工程质量。五、甲乙双方的权责5.1甲方权益：（1）甲方有权按照合同约定向乙方支付预付款和尾款。（2）甲方有权要求乙方按照约定的标准和质量完成施工。（3）甲方有权在第三方验收合格后支付剩余款项。（4）甲方有权要求乙方在施工期限内完成施工。5.2乙方义务：（1）乙方应按照约定的标准和质量完成施工。（2）乙方应按照约定的时间完成施工。（3）乙方应接受第三方的质量监督和工程验收。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的时间、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[insertcalculationmethodofliquidateddamages]6.2甲方如未按照合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：[insertcalculationmethodoflatepaymentinterest]七、第三方的主体责任7.1第三方作为独立的质量监督及工程验收机构，应对施工过程及结果进行监督和验收，确保工程质量。7.2第三方有权要求乙方按照约定的标准和质量进行施工。7.3第三方应在验收合格后向甲方提供验收报告。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：[insertdateofcontractsigning]1.施工图纸2.施工方案3.材料品牌第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[insertcontractnumber]合同签订日期：[insertdateofcontractsigning]甲方：[insertnameofclient]地址：[insertaddressofclient]联系方式：[insertcontactinformationofclient]乙方：[insertnameofcontractor]地址：[insertaddressofcontractor]联系方式：[insertcontactinformationofcontractor]丙方：[insertnameofthird-party]地址：[insertaddressofthird-party]联系方式：[insertcontactinformationofthird-party]鉴于甲方为油漆施工项目的业主（以下简称“业主”），乙方为具备相应资质和能力的承包商（以下简称“承包商”），丙方为专业的质量监督及工程验收第三方机构（以下简称“第三方”），根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方房屋油漆施工项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[insertnameofproject]1.2工程地点：[insertlocationofproject]1.3工程内容：乙方负责按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案以及相关文件，完成油漆施工项目。具体包括但不限于墙面、天花板、门窗等部位的油漆施工。第三方负责对施工过程及结果进行质量监督和工程验收。二、合同价格2.1本合同项目的总价为人民币[inserttotalcontractprice]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），该款项包括施工费、材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币[insertadvancepaymentamount]元（大写：[insertuppercaseamount]元整），乙方收到预付款后应按照合同约定的进度向甲方开具等额的发票。2.3甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经第三方验收合格后，支付剩余款项。三、施工期限3.1乙方应按照双方确认的施工计划和时间表完成施工，施工期限自甲方支付预付款之日起计算，至本项目验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。四、质量标准与监督4.1乙方应按照约定的施工标准、规格和质量完成本项目，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2第三方作为独立的质量监督及工程验收机构，负责对施工过程及结果进行监督和验收，确保工程质量。五、乙方的权利与利益5.1乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定收取预付款和尾款。（2）乙方有权要求甲方按照约定的标准和质量提供施工条件。（3）乙方有权在第三方验收合格后收取剩余款项。（4）乙方有权要求甲方在施工期限内提供必要的施工条件。六、甲方的义务与限制6.1甲方义务：（1）甲方应按照合同约定向乙方支付预付款和尾款。（2）甲方应按照约定的标准和质量提供施工条件。（3）甲方应接受第三方的质量监督和工程验收。6.2甲方限制：（1）甲方不得无故拖欠乙方款项。（2）甲方不得干预乙方的施工过程和决策。七、第三方的主体责任7.1第三方作为独立的质量监督及工程验收机构，应对施工过程及结果进行监督和验收，确保工程质量。7.2第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。7.3第三方应在验收合格后向乙方提供验收报告。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生