2024奶牛厂工程施工承包合同

编号：__________2024奶牛厂工程施工承包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024奶牛厂工程施工承包合同合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3价格调整第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完成工程第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六章：施工安全6.1安全要求6.2安全事故处理6.3安全防护措施第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收第八章：技术支持与协调8.1技术支持8.2沟通协调8.3变更管理第九章：违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章：其他条款12.1不可抗力12.2保密条款12.3法律适用12.4合同附件第十三章：合同的监督与检查13.1监督机构13.2检查权力13.3检查结果处理第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止合同编号2024CN001第一章：合同主体1.1发包人1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2承包人1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二章：工程概述2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同金额3.1合同总价：__________3.2付款方式：__________3.2.1预付款：__________3.2.2进度付款：__________3.2.3最终付款：__________3.3价格调整：__________第四章：合同工期4.1工期要求：__________4.2工期延误：__________4.2.1延误责任：__________4.2.2延误后果：__________4.3提前完成工程：__________第五章：工程质量5.1质量标准：__________5.2质量保证：__________5.2.1质量保证措施：__________5.2.2质量检验程序：__________5.3质量检验：__________5.3.1检验机构：__________5.3.2检验时间：__________第六章：施工安全6.1安全要求：__________6.2安全事故处理：__________6.2.1事故报告：__________6.2.2事故调查：__________6.2.3责任划分：__________6.3安全防护措施：__________6.3.1防护措施内容：__________6.3.2防护措施实施：__________第八章：技术支持与协调8.1技术支持：8.1.1技术支持内容：__________8.1.2技术支持时间：__________8.2沟通协调：8.2.1沟通协调机制：__________8.2.2沟通协调频率：__________8.3变更管理：8.3.1变更申请：__________8.3.2变更审批：__________8.3.3变更执行：__________第九章：违约责任9.1承包人违约：9.1.1违约行为：__________9.1.2违约后果：__________9.1.3违约赔偿：__________9.2发包人违约：9.2.1违约行为：__________9.2.2违约后果：__________9.2.3违约赔偿：__________第十章：争议解决10.1争议解决方式：__________10.1.1协商解决：__________10.1.2仲裁解决：__________10.1.3诉讼解决：__________10.2仲裁：10.2.1仲裁机构：__________10.2.2仲裁地点：__________10.2.3仲裁规则：__________10.3诉讼：10.3.1诉讼地点：__________10.3.2诉讼法院：__________第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：__________11.2合同变更：11.2.1变更条件：__________11.2.2变更程序：__________11.3合同终止：11.3.1终止条件：__________11.3.2终止程序：__________第十二章：其他条款12.1不可抗力：12.1.1不可抗力定义：__________12.1.2不可抗力后果：__________12.2保密条款：12.2.1保密信息：__________12.2.2保密期限：__________12.3法律适用：__________12.4合同附件：__________第十三章：合同的监督与检查13.1监督机构：__________13.2检查权力：__________13.2.1检查范围：__________13.2.2检查频率：__________13.3检查结果处理：__________第十四章：附则14.1合同的解释：__________14.2合同的修订：__________14.3合同的废止：__________合同双方签字：（发包人签字）（承包人签字）日期：____年__月__日（发包人盖章）（承包人盖章）多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：额外工程变更甲方有权根据项目需求对工程进行变更。任何变更均应以书面形式提出，并由双方协商一致。变更导致的额外费用或工期延误应由双方协商解决。附加条款二：验收标准甲方有权指派代表对工程进行验收。工程验收应按照约定的标准和程序进行。如工程不符合约定的质量标准，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。附加条款三：工期延误赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为每日合同价款的千分之五。附加条款四：知识产权保护乙方保证工程所用材料、设备和技术不侵犯他人的知识产权。如因乙方原因导致知识产权侵权，乙方应承担全部责任和赔偿。附加条款五：保密协议乙方应保守甲方的商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营策略等。违反保密协议的，乙方应承担违约责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：材料和设备供应乙方负责提供工程所需的材料和设备。如材料和设备不符合约定的质量标准，乙方应负责更换或修复，并承担相应费用。附加条款二：施工安全责任乙方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任和赔偿。附加条款三：工程质量保证乙方保证工程质量符合约定的标准。工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担相应费用。附加条款四：进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如工程进度不符合约定的时间表，乙方应说明原因并采取措施予以纠正。附加条款五：合同解除如乙方原因导致合同解除，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为合同价款的百分之十。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款一：中介费用中介方在促成合同签订过程中提供服务，甲方应支付中介费用。中介费用的计算方式和支付时间由双方协商确定。附加条款二：中介责任中介方应如实介绍甲乙双方的情况，如因中介方原因导致合同签订不当，中介方应承担相应的法律责任。附加条款三：中介佣金中介方在合同签订后，应按照约定的比例收取佣金。佣金支付方式及时间由双方协商确定。附加条款四：中介保密协议中介方应保守甲乙双方的商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营策略等。违反保密协议的，中介方应承担违约责任。附加条款五：争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，中介方应协助双方进行调解。调解不成的，双方可依法寻求其他争议解决方式。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料和设备清单3.施工方案和安全措施4.工程进度计划5.质量检验标准6.保密协议7.知识产权声明8.中介服务协议9.付款凭证和进度报告10.变更订单11.验收报告12.安全事故报告13.违约金计算公式14.合同履行证书二、违约行为及认定：1.工期延误：未经甲方同意，乙方未能在约定时间内完成工程。2.工程质量不合格：工程成果不符合合同约定的质量标准。3.材料和设备供应不符合要求：提供的材料和设备未达到合同规定的质量标准。4.施工安全违规：未遵守施工安全规范，导致安全事故发生。5.知识产权侵权：使用的设计、技术等侵犯了第三方知识产权。6.保密信息泄露：未经许可，泄露了合同双方的商业秘密。7.中介服务不达标：中介未能履行其在合同中的职责，导致合同纠纷。三、法律名词及解释：1.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.违约金：因违约行为而向对方支付的赔偿金。3.工期延误：工程进度未按合同约定的时间完成。4.知识产权：法律保护的关于知识创造的专有权利。5.保密协议：约定双方对特定信息保密的协议。6.中介：协助双方达成合同的第三方。7.佣金：中介方因促成合同签订而获得的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：及时沟通，协商确定变更后的工程内容和费用。2.工期延误：协商确定延误期间的赔偿或补救措施。3.质量问题：及时整改，重新验收，直至满足质量标准。4.材料和设备供应问题：及时更换或补充不符合要求的材料和设备。5.安全事故：立即报告，启动应急预案，遵守相关法律法规处理。6.知识产权侵权：停止使用侵权材料，承担相应的法律责任