2024年建设施工合同标准版本(2篇)_第1页
2024年建设施工合同标准版本(2篇)_第2页
2024年建设施工合同标准版本(2篇)_第3页
2024年建设施工合同标准版本(2篇)_第4页
2024年建设施工合同标准版本(2篇)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第2页共2页2024年建设施工合同标准版本甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。一、工程慨况工程位于,土地面积:m2。二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积m2、一层主房建筑面积m2。四:承包价格及付款方式1:价格:元/m2(建筑面积)。双方确定按建筑面积为m2结算工程款。2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。五:工期及安全责任工期从____年____月____日到____年____月____日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。六、本合同一式二份,自双方签字后生效。甲方(签字):_____联系电话:_____乙方(签字):_____联系电话:_____签订日期:____年____月____日2024年建设施工合同标准版本(二)第一章总则第一条为了规范建设施工合同的订立及履行,维护各方当事人的合法权益,根据相关法律法规制定本标准范本。第二条建设施工合同的订立、履行应当遵循公平、自愿、互利、公正原则。第三条建设施工合同的订立,应当采用书面形式。第四条建设施工合同的主要内容包括但不限于以下条款:(一)合同名称、合同编号和签订日期;(二)工程概况和工程位置的描述;(三)设计文件和图纸的确定;(四)合同价款及付款方式;(五)工程进度计划及交付时间;(六)工程质量要求和验收标准;(七)保证金及履约保函的约定;(八)违约责任和争议解决方式;(九)其他约定事项。第五条建设施工合同的签订应当遵循以下原则:(一)合同双方应当真实、准确地提供相关信息;(二)合同应当明确约定履行期限和工程质量要求;(三)合同价款应当合理确定,不得违反价格相关法律法规的规定;(四)合同条款应当合理合法,不得侵害合同相对人的合法权益。第二章合同的订立第六条建设施工合同的订立,应当符合下列条件:(一)当事人具有订立合同的法律行为能力;(二)明确确定工程的内容、范围、价款、质量、工期、付款方式等重要条款;(三)经当事人协商一致的口头协议必须在合同中予以明确。第七条建设施工合同的订立应当提供下列文件资料:(一)施工图纸和设计文件;(二)投标文件和评标结果;(三)承包人的资质文件和信用证明;(四)工程变更、索赔和结算资料。第八条建设施工合同的订立,应当按以下程序进行:(一)发起询价或招标,选择中标人;(二)与中标人进行谈判,达成一致意见;(三)对合同内容进行确认和签署。第九条建设施工合同的订立后,应当按照约定的内容进行财务支付和材料供应。第十条当事人应当对合同的订立过程进行书面记录和备份,并保存至合同履行期满。第三章履行义务第十一条建设施工合同的履行应当符合下列要求:(一)施工人员应当具备相应的技术能力,并按照合同要求进行施工作业;(二)建设单位应当按时按量支付合同价款;(三)双方应当积极配合,按时提交相关文件和资料;(四)如有变更需求,应当及时申请,并按规定办理相关手续。第十二条建设单位应当对施工人员在履行合同过程中的安全保障和职业健康进行监督,并定期组织相关培训和考核。第十三条施工单位应当做好施工工艺、技术标准、施工进度、施工质量等方面的记录,同时应当安排专人负责与建设单位进行沟通和协调。第十四条在施工过程中,如遇不可抗力事件影响工程的正常进行,双方应当及时协商解决,并按照法律法规的规定进行理赔和补偿。第十五条当事人应当保证履行合同的公平公正,任何人不得以任何手段干预或干涉合同的正常履行。第四章违约责任第十六条在合同履行过程中,一方违反合同的约定,应当承担相应的违约责任。第十七条当事人应当对合同违约行为予以监管和举报,并配合有关部门进行调查和处理。第十八条当事人应当妥善保管合同和相关文件,如遇到争议,应当及时提供证据和相关材料。第十九条合同违约责任的处理应当遵循诚实守信、公平公正的原则,维护合同相对人的合法权益。第五章争议解决第二十条合同争议的解决方式应当按照以下原则进行:(一)当事人可以协商解决合同争议;(二)当事人可以申请仲裁解决合同争议;(三)当事人可以向人民法院起诉解决合同争议。第二十一条仲裁解决合同争议应当遵循相关法律法规的规定,依法独立、公正地进行。第二十二条双方当事人应当遵守仲裁结果,并按照仲裁裁决书的要求履行相关义务。第六章附则第二十三条对于本标准范

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论