标准私人施工合同范本

标准私人施工合同范本合同编号：__________鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天__________元。3.3甲方应当按时提供施工场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。如因甲方原因导致工程延期，乙方应当顺延工期，并根据实际情况调整合同价格。第四条质量标准4.1乙方应当按照国家及行业标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应当承担保修责任，保修期为__________年。4.3工程验收不合格的，乙方应当负责整改，直至达到验收标准。第五条付款方式5.1甲方支付乙方工程款项，分为三个阶段：（1）合同签订后__________天内支付__________%；（2）工程进度达到__________时支付__________%；（3）工程验收合格后支付剩余__________%。5.2乙方应当按照约定的时间和比例向甲方提交工程进度报告和工程款支付申请。5.3甲方支付工程款时，有权扣除乙方应缴纳的税金、违约金等。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照本合同第三条第2款约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定的时间支付工程款的，应当按照同期银行贷款利率支付乙方利息。6.3双方违反合同约定的其他条款的，应当承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方同意适用__________法律解决本合同争议。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案4.材料供应合同5.设备租赁合同6.施工人员名单7.工程验收标准和方法8.保修条款一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案4.材料供应合同5.设备租赁合同6.施工人员名单7.工程验收标准和方法8.保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程的，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的时间支付工程款的，认定为违约行为。3.双方违反合同约定的其他条款的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指承担工程项目建设任务的当事人。3.乙方：指承担工程施工的当事人。4.工程验收：指工程项目完成后，由甲方组织进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定。5.保修：乙方在工程验收合格后，对工程质量问题承担修复、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，顺延工期，并根据实际情况调整合同价格。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准。3.工程款支付延误：甲方应及时支付工程款，并向乙方支付同期银行贷款利率的利息。4.合同争议：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程需要，委托乙方进行施工。2.乙方按照国家及行业标准、规范进行施