免除施工责任

免除施工责任合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：2.乙方为工程的施工方，具备相应的施工资质和能力；4.由于不可抗力等因素，导致工程发生了特殊情况，需要对乙方的施工责任进行免除；双方为了维护双方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：第一条免除施工责任1.1鉴于不可抗力等因素，导致工程发生了特殊情况，乙方在施工过程中无法履行施工合同的部分条款，甲方同意免除乙方相应的施工责任。1.2免除范围包括但不限于：乙方因不可抗力等因素导致的工期延误、工程质量问题、施工安全问题等。1.3乙方应提供相关证明材料，证明不可抗力等因素的存在和影响。甲方应在收到乙方证明材料后，及时办理免除手续。第二条免除施工责任的限制2.1乙方应确保免除施工责任的事项真实、合法，不得利用免除施工责任的规定逃避合同义务。2.2免除施工责任不免除乙方依法应承担的其他责任，包括但不限于税收、环保等法定责任。2.3免除施工责任不得影响甲方根据施工合同享有的其他权利和利益。第三条免除施工责任的期限3.1免除施工责任的期限自甲方同意免除之日起至不可抗力等因素消除之日止。3.2如不可抗力等因素持续存在，双方可另行协商延长免除施工责任的期限。第四条免除施工责任后的处理4.1免除施工责任期间，乙方应积极采取措施，减少损失，并尽快恢复施工。4.2免除施工责任结束后，乙方应按照施工合同的约定，继续履行合同义务。4.3免除施工责任期间，甲方不得追究乙方的违约责任。第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2本保密条款自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.施工合同复印件6.不可抗力因素证明文件7.乙方施工资质证明文件8.双方签订的保密协议9.法院诉讼费缴纳凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照施工合同约定的工期完成工程，构成工期延误违约。2.乙方未按照施工合同约定的质量标准完成工程，构成工程质量违约。3.乙方未按照施工合同约定的安全标准进行施工，构成施工安全违约。4.乙方未按照本合同约定的保密义务履行，构成保密违约。5.甲方未按照本合同约定履行支付义务，构成支付违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工期延误：指乙方未按照施工合同约定的工期完成工程。3.工程质量：指工程满足法律法规、施工合同约定的质量要求。4.施工安全：指施工过程中人员伤亡、财产损失等事故的防范。5.保密义务：指双方对合同内容和签订过程予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方无法按照约定工期完成工程。解决办法：双方协商调整工期，必要时甲方可追究乙方违约责任。2.问题：乙方工程质量不符合约定。解决办法：乙方应当按照甲方要求整改，直至达到约定质量标准。3.问题：乙方施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应当立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，必要时甲方可终止合同。4.问题：乙方违反保密义务。解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的相关损失。五、所有应用场景：1.工程因不可抗力因素导致工期延误。2.乙方施工质量不符合约定，需