高层写字楼建设工程合同

高层写字楼建设工程合同《篇一》合同编号：HT2024-001甲方（以下简称“业主”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（以下简称“承包商”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有位于上述地址的高层写字楼的建设项目，并愿意委托乙方进行建设；乙方具备相应的建设资质和经验，愿意接受甲方的委托进行建设。双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________高层写字楼建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、人员工资、税费等一切建设费用。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第三条工程期限3.1工程开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。3.2工程竣工日期：按照工程开工日期计算，工程应于____个月后竣工。3.3乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。第四条工程质量与保修4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行建设，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担____个月的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责及时修复。4.3质保期满后，如甲方仍有需要维修的要求，乙方应按照实际情况收取相应的维修费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的质量标准建设，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。5.2乙方未按照约定的工期完成建设，应按照逾期交付部分的工程价款向甲方支付违约金。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________工程设计文件施工图纸工程量清单材料及设备采购清单施工组织设计质量保证措施安全生产措施《篇二》合同编号：HT2024-002高层写字楼建设工程合同（甲方主导版）甲方（以下简称“业主”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（以下简称“承包商”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________丙方（以下简称“第三方”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有位于上述地址的高层写字楼的建设项目，并愿意委托乙方进行建设；乙方具备相应的建设资质和经验，愿意接受甲方的委托进行建设。丙方作为专业的咨询服务商，愿意为甲乙双方项目管理、质量监督等专业服务。甲乙双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________高层写字楼建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格与支付2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、人员工资、税费等一切建设费用。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第三条第三方职责3.1丙方作为第三方，负责对乙方的建设过程进行项目管理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督。3.2丙方应确保工程按照合同约定的质量标准进行建设，对乙方进行质量监督，确保工程质量。3.3丙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，并必要的咨询服务。第四条乙方违约及限制4.1乙方未按照约定的质量标准建设，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。4.2乙方未按照约定的工期完成建设，应按照逾期交付部分的工程价款向甲方支付违约金。4.3乙方在建设过程中出现任何安全事故，应立即报告甲方和丙方，并按照相关法律法规和合同约定承担责任。4.4乙方不得擅自变更工程设计、施工方案等，如需变更，应提前征得甲方和丙方的同意。第五条甲方权益保障5.1甲方有权对乙方的建设过程进行监督和检查，确保工程质量。5.2甲方有权根据工程进度和质量情况，调整合同价款支付比例。5.3甲方在合同履行过程中，有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________丙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________工程设计文件施工图纸工程量清单材料及设备采购清单施工组织设计质量保证措施安全生产措施第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方介入旨在为甲方专业的项目管理和服务，确保工程质量和进度，同时对乙方进行有效的监督和约束。甲方为主导的目的在于确保合同的履行，保障自身的权益，同时通过第三方的专业服务，提高工程质量和效率。第三方作为独立的主体，可以客观的评估和建议，有助于甲乙双方更好地合作，实现工程目标。《篇三》合同编号：HT2024-003高层写字楼建设工程合同（乙方主导版）甲方（以下简称“业主”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（以下简称“承包商”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________丙方（以下简称“第三方”）：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有位于上述地址的高层写字楼的建设项目，并愿意委托乙方进行建设；乙方具备相应的建设资质和经验，愿意接受甲方的委托进行建设。丙方作为专业的咨询服务商，愿意为甲乙双方项目管理、质量监督等专业服务。甲乙双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________高层写字楼建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格与支付2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括：工程设计费、建筑材料费、施工费、设备购置费、人员工资、税费等一切建设费用。2.3合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。第三条第三方职责3.1丙方作为第三方，负责对甲方的建设过程进行项目管理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督。3.2丙方应确保工程按照合同约定的质量标准进行建设，对甲方进行质量监督，确保工程质量。3.3丙方应定期向乙方报告工程进度和质量情况，并必要的咨询服务。第四条甲方违约及限制4.1甲方未按照约定的时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。4.2甲方不得擅自变更工程设计、施工方案等，如需变更，应提前征得乙方和丙方的同意。4.3甲方在合同履行过程中，不得无故解除合同，如甲方单方面解除合同，应承担相应的违约责任。第五条乙方权益保障5.1乙方有权按照合同约定收取工程价款。5.2乙方有权对甲方的建设过程进行监督和检查，确保工程质量。5.3乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整施工方案和人员配置。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________丙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________丙方代表（签名）：_______________签