瓷砖铺贴分包合同

瓷砖铺贴分包合同合同编号：__________瓷砖铺贴分包合同鉴于甲方为某项目的业主或开发商，委托乙方进行瓷砖铺贴工程的分包工作，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行瓷砖铺贴工程，包括瓷砖的选购、铺设、拼花、切割、打磨、清洁等工作。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交详细的施工预算，包括材料费、人工费、管理费、利润等各项费用的详细构成。甲方应在收到预算后七个工作日内审批完毕。2.3乙方应在每月工程进度达到约定的百分比时，向甲方提交该月工程进度款申请，并提供相应的工作量证明。甲方应在收到申请后七个工作日内审批完毕。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在合同签订后七个工作日内提交给甲方。3.2乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金金额为合同价的千分之一。第四条材料供应4.1乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的材料，并提供材料合格证明。4.2乙方应在工程开始前七个工作日内，向甲方提交材料清单，甲方应在收到清单后七个工作日内审批完毕。4.3乙方应保证材料的质量，如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。第五条工程质量5.1乙方应按照甲方的要求，保证工程质量，达到国家相关标准和甲方要求。5.2乙方应在工程完成后，向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到报告后七个工作日内组织验收。5.3如甲方在验收过程中发现工程质量问题，乙方应在收到甲方通知后七个工作日内整改完毕。第六条保密条款6.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.2本保密条款在本合同终止后继续有效。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2本合同履行过程中产生的诉讼费用和仲裁费用，由败诉方承担。第八条其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.工程项目批准文件4.瓷砖产品合格证书5.施工预算明细表6.施工进度计划7.材料供应清单8.工程验收报告9.诉讼/仲裁费用支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程：未能在约定的工程期限内完成工程，视为违约。2.乙方材料质量不达标：提供的材料不符合国家标准或甲方要求，视为违约。3.乙方泄露合同保密信息：未经甲方同意，向第三方披露合同内容和签订过程，视为违约。4.甲方未按时支付工程进度款：在乙方提交工程进度款申请后，甲方未在约定时间内审批完毕，视为违约。5.甲方未按时组织工程验收：在乙方提交工程验收报告后，甲方未在约定时间内组织验收，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或开发商。2.乙方：指合同中的瓷砖铺贴工程分包商。3.合同价：指双方约定的工程总费用。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.工程进度款：指根据工程进度，甲方应支付给乙方的相应款项。6.材料合格证明：指证明所提供材料符合国家标准的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：提前做好施工计划，确保人员、材料、设备等按时到位，如有延期情况，及时与甲方沟通，制定补救措施。2.材料质量问题：严把材料关，对供应商进行严格筛选，材料到货后进行验收，不符合要求的产品及时更换。3.保密信息泄露：签订合同时明确保密条款，双方共同遵守，加强内部管理，防止信息泄露。4.工程验收不合格：加强施工过程质量控制，及时整改，确保工程质量达到标准要求。5.甲方逾期支付工程款：在合同中明确付款时间节点，提醒甲方按时支付，如甲方逾期支付，可按合同约定收取滞纳金。五、所