建筑给排水工程总承包合同样本

建筑给排水工程总承包合同样本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方建筑给排水工程总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于给排水管道铺设、泵站建设、污水处理设施等。二、合同金额2.1本工程总承包合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额不包括税金、临时设施搭建费用、现场管理费、不可预见物质及工程量变化等费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。4.2工程验收合格后，质保期为____年，质保期内出现质量问题，承包商负责免费维修或更换。五、合同的履行5.1承包商应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程。5.2业主应按照约定的付款进度向承包商支付合同款项。5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，业主支付剩余款项。六、合同价款支付6.1业主应按照下列付款进度向承包商支付合同款项：（1）合同签订后____天内，支付合同金额的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同金额的____%；（3）工程验收合格后，支付剩余款项。6.2付款方式：银行转账。七、违约责任7.1承包商未按照约定的工期完成工程，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。7.2业主未按照约定的付款进度支付合同款项，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.工程验收标准6.材料及设备采购合同7.施工进度计划8.安全生产管理协议9.环保及质量管理协议10.签证合同11.担保文件12.双方公司资质证明文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.业主未按照约定的付款进度支付合同款项，视为违约。3.工程质量不符合约定的质量标准，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的发包方。2.乙方：指合同约定的承包方。3.合同金额：指双方约定的工程总承包金额。4.工期：指双方约定的工程完成时间。5.质量标准：指国家及行业相关标准、规范要求。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.质保期：指工程验收合格后，承包商对工程提供的免费维修或更换期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照约定的违约金比例计算违约金，由违约方支付给守约方。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责免费维修或更换，质保期内出现问题，质保期顺延。3.付款进度滞后：解决办法：按照约定的违约金比例计算违约金，由违约方支付给守约方。4.合同履行过程中发生争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.不可抗力因素导致工程延误：解决办法：双方协商确定工程延期时间，并根据实际情况调整付款进度。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑给排水工程的总承包合同。2.适用于新建、改建、扩建