2024版建设工程承包合同

2024版建设工程承包合同精选合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程项目的承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程总价：____________________二、合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。2.2承包商应按合同约定的工期完成工程。如因承包商原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的__%。三、工程质量3.1承包商应严格按照国家及行业标准组织施工，确保工程质量。3.2工程质量验收不合格的，承包商应负责无偿修复、返工，直至达到约定标准。3.3工程验收合格后，承包商应按合同约定提供相关资料和验收证明。四、工程材料与设备4.1承包商应按照合同约定的材料和设备品牌、型号、规格等要求采购。4.2材料和设备到场后，业主有权进行验收。验收不合格的，承包商应负责退换。4.3工程所用材料和设备必须符合国家质量标准和环保要求。五、工程变更5.1合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等情形，双方应协商确定变更内容、价款和工期调整。5.2变更导致的合同价款增减，双方应按实调整。六、合同价款与支付6.1工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。6.2甲方分期支付工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。6.3工程验收合格后，甲方支付剩余工程价款。6.4支付方式为：____银行转账____现金支付。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2承包商未按约定工期完成工程的，应支付违约金。7.3业主未按约定支付工程进度款的，应支付滞纳金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，不得违法从事工程建设。9.2工程验收合格并交付使用后，承包商应提供一年的质保期服务。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.工程量清单3.材料和设备品牌、型号、规格等相关资料4.工程质量验收标准5.工程进度计划6.合同价款支付明细表7.违约金计算方式说明8.争议解决方式相关法律文件二、违约行为及认定：1.承包商未按约定工期完成工程：指合同约定的工程竣工日期已到，承包商未能完成工程。2.业主未按约定支付工程进度款：指合同约定的付款日期已到，业主未能支付应付款项。3.工程质量验收不合格：指工程完成后，经检验不符合国家及行业标准。4.材料和设备不符合约定：指到场材料和设备与合同约定的品牌、型号、规格等不符。5.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托方，负责工程建设的一方。2.乙方：指合同中约定的受托方，负责施工的一方。3.工程竣工日期：指合同约定的工程完成的日期。4.工程进度款：指合同约定的根据工程进度支付的款项。5.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。6.质保期：指工程验收合格并交付使用后，承包商提供的免费保修服务期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，根据实际情况增减工程量。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责无偿修复、返工，直至达到约定标准。3.材料和设备不合格：解决办法：承包商负责退换不合格材料和设备，并承担相应费用。4.付款延误：解决办法：业主按时支付工程进度款，如有延误，支付滞纳金。5.合同争议：解决办法：友好协商解决，如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、改建、扩建的建设工程。2.适用于建筑施工企业作为乙方，与业主作为甲方签订的承包合同。3.适用于工程规模、