建筑工程项目施工合同范本

建筑工程项目施工合同范本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，按本合同约定的条件完成项目的施工；第一条项目范围及内容1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目规模：________________1.4项目内容：________________第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包含乙方施工、设备材料费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或法律法规变化导致成本变化，否则合同价格不予调整。第三条合同履行3.1乙方应当按照本合同约定的施工范围、内容、质量标准、进度要求等履行施工义务。3.2乙方应当确保施工过程中的人员安全、工程质量及环境保护，遵守相关法律法规及行业标准。3.3业主应当按照本合同约定的付款方式、时间、金额等支付合同价款。3.4双方应当相互配合，确保项目顺利进行。第四条质量标准4.1乙方施工的质量应符合国家及行业标准，满足项目设计文件和业主的要求。4.2乙方应承担工程质量验收责任，确保工程质量达到合同约定的标准。4.3业主有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改意见。乙方应当及时整改，确保工程质量。第五条工期5.1项目的合同工期为____个月，自开工之日起计算。5.2乙方应当保证按期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3双方应当协商确定具体的开工日期，并在本合同中予以明确。第六条付款及结算6.1业主支付合同价款的方式分为____期，具体付款时间及金额在本合同附件中予以明确。6.2乙方应当按照本合同约定的工程进度、质量等情况，向业主提供相应的工程进度款申请。6.3业主在确认工程进度、质量符合约定后，应当按照本合同约定的付款方式及时支付相应的价款。6.4工程竣工验收合格后，双方按照本合同约定的方式进行最终结算。第七条违约责任7.1乙方未按照本合同约定履行施工义务，导致工程质量、进度等方面不符合约定的，乙方应承担违约责任。7.2业主未按照本合同约定支付价款，导致乙方施工受影响的，业主应承担违约责任。7.3双方的其他违约行为，按照本合同约定或者相关法律法规的规定承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方完成最终结算之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸及技术要求3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.施工组织设计6.安全生产措施及环境保护方案7.工程进度计划8.质量保证措施9.付款申请及审批流程10.变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定履行施工义务，包括工程质量、进度、安全等方面不符合约定。2.乙方使用不合格材料、设备或施工工艺，导致工程质量问题。3.乙方未按照约定时间完成施工任务，造成工期延误。4.业主未按照合同约定支付价款，导致乙方施工受影响。5.业主未按照约定提供施工场地、施工条件等，影响乙方正常施工。6.双方其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.建筑工程项目：指按照规划许可和设计文件要求进行的建筑施工活动。2.施工任务：指承包商根据合同约定承担的施工范围和内容。3.合同总价：指双方约定的完成项目所需支付的总金额。4.工期：指合同约定的项目完成所需时间，自开工之日起计算。5.违约行为：指合同当事人违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等，双方应及时签订变更协议，明确变更内容和价款。2.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。业主有权要求乙方采取措施加快施工进度。3.质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求乙方及时整改，确保工程质量。4.付款争议：双方应严格按照本合同约定的付款方式、时间、金额等进行支付，如有争议，可通过协商解决。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合