工业门禁施工合同样本

工业门禁施工合同样本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、项目内容（1）工业门禁系统的安装；（2）工业门禁系统的调试；（3）工业门禁系统的培训；（4）工业门禁系统的售后服务。1.2施工方应按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成本项目。二、合同价格2.1本项目的总价为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括：（1）工业门禁系统的设备费用；（2）工业门禁系统的安装费用；（3）工业门禁系统的调试费用；（4）工业门禁系统的培训费用；（5）工业门禁系统的售后服务费用。2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。三、施工期限3.1本项目的施工期限为__________日，自施工方收到业主的开工通知之日起计算。3.2施工方如因特殊原因需要延长施工期限，应提前__________天向业主申请延期，并经业主批准后方可延长。四、质量标准4.1施工方应按照国家标准、行业标准和本合同约定的技术要求进行施工。4.2施工完成后，施工方应保证工业门禁系统运行稳定，达到业主的使用要求。五、付款方式5.1业主应在本项目施工完成后支付合同价款的__________%，即人民币__________元（大写：____________________元整）。5.2剩余的合同价款，业主应在本项目通过验收并达到合同约定的质量标准后支付。六、验收6.1业主应在施工完成后对工业门禁系统进行验收。6.2施工方应按照业主的要求提供验收所需的技术资料和文件。6.3验收合格的，业主应支付剩余的合同价款；验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。七、售后服务7.1施工方应在本项目验收合格后提供__________年的售后服务。7.2施工方在售后服务期间应按照业主的要求提供技术支持和维修服务。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2施工方如未按照约定的时间、质量、技术标准完成本项目，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目验收合格并支付完毕合同价款之日止。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工业门禁系统设计方案2.工业门禁系统设备清单3.工业门禁系统安装图纸4.工业门禁系统操作手册5.工业门禁系统维护保养手册6.工业门禁系统验收标准7.工业门禁系统售后服务政策二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的时间、质量、技术标准完成本项目，视为违约。2.施工方未按照业主的要求提供验收所需的技术资料和文件，视为违约。3.施工方在售后服务期间未按照业主的要求提供技术支持和维修服务，视为违约。4.业主未按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款，视为违约。三、法律名词及解释：1.工业门禁系统：指用于控制工业场所出入口的电动门、隔离栏杆、读卡器、控制器等设备组成的系统。2.施工期限：指施工方按照合同约定完成施工的时间。3.验收合格：指工业门禁系统经过业主验收，符合合同约定的质量标准和技术要求。4.售后服务：指施工方在本项目验收合格后提供的一定年限的技术支持、维修等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应友好协商，根据实际情况调整施工期限。2.质量问题：如发现施工过程中出现质量问题，业主有权要求施工方及时整改，并承担由此产生的费用。3.付款问题：业主应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。4.验收不合格：如施工完成后验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。五、所有应用场景：1.工业门禁系统施工合同适用于工业企业、物流仓储、数据中心等场所的