倒板建筑施工合同范本协议

倒板建筑施工合同范本协议合同编号：__________鉴于甲方为房屋所有权人，需要将现有房屋进行倒板建筑施工，乙方具备相应的资质和能力，愿意承担该倒板建筑施工工程。经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于倒板建筑施工、结构改造、水电安装、室内外装修等。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工。2.2乙方应保证施工质量，确保施工过程中不存在质量问题。2.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。2.4乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定承担违约责任。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定时间支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的相关手续和资料。3.3甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。3.4甲方应按照约定时间接收工程。第四条工程价款及支付方式4.1本工程的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。4.3甲方支付工程款时，应提供相应金额的发票。第五条工期5.1本工程的工期为______天。5.2乙方如因特殊情况不能按时完成工程，应提前向甲方说明，并协商延期。5.3延期产生的费用，按照双方协商的结果承担。第六条质量及验收6.1乙方应保证施工质量，符合国家相关法律法规及行业标准。6.2工程竣工后，乙方应按照约定的时间、地点和程序组织甲方进行验收。6.3验收合格的工程，甲方应支付剩余的工程款。6.4验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。第七条违约责任7.1乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照违约金的方式向甲方支付赔偿。7.2甲方如未能按照约定的时间支付工程款，应按照违约金的方式向乙方支付赔偿。7.3双方因履行合同产生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程预算明细表4.合同签订地人民法院管辖证明一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程预算明细表4.合同签订地人民法院管辖证明5.施工许可证6.施工单位资质证明7.施工人员身份证明8.工程进度报告9.质量验收报告10.安全事故应急预案二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定或国家相关法律法规及行业标准，属于违约行为。4.甲方未提供施工所需的相关手续和资料，属于违约行为。5.甲方未协助乙方解决施工过程中遇到的问题，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有权人。2.乙方：指承担倒板建筑施工工程的单位。3.倒板建筑施工：指将现有房屋进行结构改造，以实现房屋内部空间布局调整的施工过程。4.质保金：指为确保乙方履行质保义务，甲方按照约定保留的一部分工程款。5.质保期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程进行质量保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方协商确定合理的工程进度，并按照约定的工期进行施工。2.问题：施工质量不符合约定。解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准。3.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：甲方应按照约定的时间支付工程款，如逾期支付，应承担违约责任。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取措施防止事故扩大，并按照预案进行处理。5.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。五、所有应用场景：1.现有房屋需要进行结构改造。2.房屋所有权人需要调整房屋内