安置房建设工程合同范本

安置房建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同名称：安置房建设工程合同甲方：（全称），地址：[填写甲方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。乙方：（全称），地址：[填写乙方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。鉴于甲方为解决城市改造、搬迁居民安置需要，拟建设安置房工程，并根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方向甲方提供安置房建设工程服务事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程质量标准：[填写工程质量标准]二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币：[填写合同金额]，大写：[填写合同金额的大写形式]。三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期约为：[填写工期天数]天。四、乙方的义务4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等要求，完成工程建设。4.2乙方应保证工程建设的安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程建设过程中不发生安全事故。4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、甲方的义务5.1甲方应按照本合同约定的合同金额支付工程款，支付方式、支付时间等详见本合同附件。5.2甲方应提供乙方工程建设所需的施工场地、施工用水、用电等基础设施。5.3甲方应协助乙方办理工程建设所需的各项审批手续。六、合同的变更和解除6.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。6.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并依法承担相应的责任。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等要求完成工程建设，甲方有权要求乙方承担违约责任。7.2甲方未按照合同约定的合同金额支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[填写签订日期]附件1：工程设计文件附件2：工程预算书附件3：支付方式及时间表附件4：其他相关文件（注：以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：安置房建设工程合同甲方：（全称），地址：[填写甲方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。乙方：（全称），地址：[填写乙方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。第三方：（全称），地址：[填写第三方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。鉴于甲方为解决城市改造、搬迁居民安置需要，拟建设安置房工程，并根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成以下合同条款：一、第三方主体职责1.1第三方作为工程质量监督和技术支持主体，应确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。1.2第三方应提供工程所需的全部技术资料和施工图纸，并对其准确性和完整性负责。1.3第三方应按合同约定及时提供所需的技术支持和服务，确保工程顺利进行。二、甲方权益保障2.1甲方权益主导下的合同变更2.1.1甲方有权根据工程实际情况，要求变更合同内容，包括但不限于工程规模、工程内容、工程质量标准等。2.1.2乙方应在接到甲方变更通知后，按照甲方的要求及时调整合同内容，并承担因变更产生的额外费用。2.2甲方权益主导下的合同解除2.2.1甲方有权在合同履行过程中，因不可抗力等原因解除合同。2.2.2乙方应在接到甲方解除通知后，立即停止施工，并按照甲方的要求做好工程移交工作。2.3甲方权益主导下的违约责任2.3.1乙方如未按照合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等要求完成工程建设，甲方有权要求乙方承担违约责任。2.3.2甲方如未按照合同约定的合同金额支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任。三、乙方义务及限制3.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等要求，完成工程建设。3.2乙方应保证工程建设的安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程建设过程中不发生安全事故。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方不得以任何理由，包括但不限于原材料价格上涨、人工成本增加等，要求调整合同价款。四、合同的变更和解除4.1合同的变更和解除应经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。4.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲方、乙方、第三方可协商解除合同，并依法承担相应的责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。6.2本合同自甲方、乙方、第三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________第三方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________第三方代表（签名）：______________签订日期：[填写签订日期]附件1：工程设计文件附件2：工程预算书附件3：支付方式及时间表附件4：其他相关文件第三方介入的意义和目的：第三方作为工程质量监督和技术支持主体，介入安置房建设工程合同，有助于提高工程质量，确保工程建设符合国家相关法律法规及行业标准。第三方的主体责任，增加了工程的安全性和可靠性，有利于保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为安置房建设工程合同的主导方，通过增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，确保甲方的权益得到充分保障。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，使乙方在工程建设过程中遵循合同约定，确保工程顺利进行。甲方为主导的目的在于确保工程建设的质量和进度，保障甲方的利益和权益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：商业综合体建设项目合同甲方：（全称），地址：[填写甲方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。乙方：（全称），地址：[填写乙方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。第三方：（全称），地址：[填写第三方地址]，法定代表人：[填写法定代表人]，联系方式：[填写联系方式]。鉴于甲方为开发商业综合体项目，拟聘请乙方进行建设，并根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成以下合同条款：一、第三方主体职责1.1第三方作为项目咨询和监管主体，应确保项目符合国家相关法律法规及行业标准。1.2第三方应提供项目所需的所有技术资料和设计图纸，并对其准确性和完整性负责。1.3第三方应按合同约定及时提供所需的技术支持和服务，确保项目顺利进行。二、乙方权益保障2.1乙方权益主导下的合同变更2.1.1乙方有权根据项目实际情况，要求变更合同内容，包括但不限于项目规模、项目内容、项目质量标准等。2.1.2甲方应在接到乙方变更通知后，按照乙方的要求及时调整合同内容，并承担因变更产生的额外费用。2.2乙方权益主导下的合同解除2.2.1乙方有权在合同履行过程中，因不可抗力等原因解除合同。2.2.2甲方应在接到乙方解除通知后，立即停止项目实施，并按照乙方的要求做好项目移交工作。2.3乙方权益主导下的违约责任2.3.1甲方如未按照合同约定的项目规模、项目内容、项目质量标准等要求完成项目，乙方有权要求甲方承担违约责任。2.3.2乙方如未按照合同约定的合同金额支付项目款，甲方有权要求乙方承担违约责任。三、甲方义务及限制3.1甲方应按照本合同约定的项目规模、项目内容、项目质量标准等要求，完成项目。3.2甲方应保证项目的安全生产，严格遵守国家安全生产法律法规，确保项目建设过程中不发生安全事故。3.3甲方应按照合同约定的工期完成项目，如因甲方原因导致项目延期，甲方应承担相应的违约责任。3.4甲方不得以任何理由，包括但不限于原材料价格上涨、人工成本增加等，要求调整合同价款。四、合同的变更和解除4.1合同的变更和解除应经甲方、乙方、第三方协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。4.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲方、乙方、第三方可协商解除合同，并依法承担相应的责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。6.2本合同自甲方、乙方、第三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________第三方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________第三方代表（签名）：______________签订日期：[填写签订日期]附件1：项目设计文件附件2：项目预算书附件3：支付方式及时间表附件4：其他相关文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为商业综合体建设项目合同的主导方，通过增加乙方的权利条款以及乙