小区施工用配电安装工程施工合同(2024版)

小区施工用配电安装工程施工合同(2024版)合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为__________小区提供供电服务，乙方为具有相关资质的施工单位，现双方就小区施工用配电安装工程事项达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________小区施工用配电安装工程1.2工程地点：__________小区1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责在本合同约定的范围内进行配电安装工程施工，包括配电设备的安装、线路铺设、接地系统施工等。二、工程进度及工期2.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日2.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日2.3乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量及验收3.1乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：本工程完成后，应符合国家电力行业施工及验收规范，经甲方、乙方及相关部门验收合格后方可投入使用。3.3工程验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、试验报告等，以便甲方组织验收。四、工程款项及支付4.1本工程合同总价为：__________元（大写：__________________________元整）。4.2甲方分期向乙方支付工程款项，具体支付方式如下：（1）工程进度款：按照双方约定的工程进度，甲方应支付乙方工程进度款的__________%。（2）验收合格后，甲方再支付乙方剩余的工程款项。4.3乙方应向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。六、争议解决6.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案及施工组织设计4.相关资质证明文件5.工程验收标准及规范6.工程款项支付证明文件7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款项，属于违约行为。3.工程质量不符合约定标准，属于违约行为。4.乙方未提供合法有效的发票，属于违约行为。5.甲方未按约定进行工程验收，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.供电方：指提供电力服务的单位。2.施工方：指具有相关资质的进行电力施工的单位。3.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量标准。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。5.合同总价：指双方约定的工程完成的总费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，如无法解决，可与甲方协商调整工程进度计划。2.工程质量问题：乙方应按照标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.款项支付问题：甲方应按照约定时间支付工程款项，如发生延误，应支付违约金。4.验收不合格：乙方应按照验收标准进行自检，确保工程验收合格。5.争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于小区施工用配电安装工程。2.适用于其他电力施工工程，如商业建筑