一级建造师之一建通信与广电工程实务试题及答案一

一级建造师之一建通信与广电工程实务精选试题及答案一

单选题（共60题）1、关于气吹敷缆，说法错误的是（）。A.管道在吹缆前应进行保气及导通试验B.对端要有专人看护C.吹缆速度超过100m/min，会导致光缆扭曲增加，造成光缆扭伤D.平滑的管道，可以不加润剂【答案】D2、分组交换的可靠性高，分组作为独立的传输实体，便于实现差错控制，从而大大地降低了数据信息在分组交换网中的传输误码率，一般可达（）以下。A.10-8B.10-12C.10-10D.10-11【答案】C3、广播电视中心采用在线式UPS系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能【答案】C4、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是（）。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B5、0A测试内容不包括（）。A.输入光功率B.输出光功率C.噪声系数D.极化相关损耗【答案】D6、光接收机灵敏度和最小过载光功率指输入信号处在1550nm区，误码率达到10-12时设备输入端口处的平均接收光功率的()。A.最大值B.最小值和最大值C.最小值D.最小值或最大值【答案】B7、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架允许垂直偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B8、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D9、不适用于实时会话业务的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】B10、构成业务网的核心要素是（）。A.分插复用器B.交叉连接器C.交换节点设备D.基准时钟系统【答案】C11、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B12、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A13、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，现代通信网提供的业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A14、下列行中，属于危害网络信息安全的是（）。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信号码C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续【答案】C15、通信网中的支撑网的功能包括（）和网络管理、业务管理等。A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A16、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D17、机房电力设备应在直流配电屏输出端加（）装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A18、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C19、参与联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.2B.3C.1D.5【答案】B20、塔顶放大器室外电源线为30米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角10°C.2点接地，接地线与电源线夹角20°D.3点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】B21、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C22、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗【答案】C23、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A24、在太阳能供电系统中，()稳定性差，寿命短，同时又会污染环境。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】D25、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D26、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）MΩ·km。A.2B.3C.5D.10【答案】D27、最基本的光纤通信系统组成不包括()。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】D28、广播电视中心机房的空调通风系统采用()的方式是最为合理的。A.一面出风三面送风B.一面出风一面送风C.房顶出风地下送风D.地下出风房顶送风【答案】D29、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10％，5％B.5％，10％C.15％，10％D.10％，15％【答案】A30、光分插复用器（OADM）可在光域直接实现()功能。A.上下波道B.交叉连接C.网络恢复D.波长转换【答案】A31、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A32、SDH帧结构以（）μs为帧同步周期。A.8B.32C.64D.125【答案】D33、我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是()。A.800MB.900MC.1800MD.1880M【答案】A34、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、监测台和()组成。A.显示器B.遥控站C.接收天线D.报警器【答案】B35、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B36、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B37、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的【答案】C38、电信枢纽楼内，除()外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室【答案】B39、长期工作的设备，机房温度一般保持在()之间。A.18～23℃B.10～35℃C.0～30℃D.18～28℃【答案】D40、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A41、光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】A42、模拟移动电话系统采用()技术。A.FDMAB.CDMAC.TDMAD.OFDM【答案】A43、以下说法错误的是（）。A.广播电视中心空调采用地下送风和房顶出风的方式是最为合理的B.广播电视中心在分控机房内采用网状、机房与机房之间采用树状结构相连C.在线槽、线架、地沟内布放线缆时，应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放，防止电磁噪声干扰D.焊接时线缆应留有一定的余量，不得使用酸性焊剂焊接【答案】A44、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方【答案】A45、光传送网是一种以DWDM与光通道技术为核心的()结构。A.传送网B.传输网C.信令网D.接入网【答案】A46、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C47、5G系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h【答案】C48、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G【答案】A49、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A50、SDH设备测试时，光接收机灵敏度和最小过载光功率，是指输入信号处在（）nm区，误码率达到10-12时，设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.850B.1310C.1550D.1620【答案】C51、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A52、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DC／DC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】A53、110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A54、局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区；如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2m【答案】A55、光缆沟回填土时，应先回填（）mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C56、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm【答案】A57、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C58、关于演播室调光系统安装的说法，错误的是()。A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内，室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上，固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后，顶部最大高差应不大于2mm【答案】A59、基站发射功率过小，会严重影响基站的()。A.拥塞程度B.覆盖范围C.网络负荷D.通话质量【答案】B60、在用户接入网中，()可传输多种业务，具有较为广阔的应用领域，传输频带较宽、与目前的用户设备兼容、支持宽带业务、成本较低。A.铜线接入网B.光纤接入网C.混合光纤／同轴电缆接入网D.固定无线接入网【答案】C多选题（共45题）1、VSAT网络中的主要结构有()。A.星形结构B.广播结构C.网状结构D.中继结构E.混合结构【答案】AC2、电路交换的特点有()。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.线路利用率高C.实时性较好D.不存在呼损现象E.通信用户问必须建立专用的物理连接通路【答案】AC3、联合建设时，首先提出建设意向的电信业务经营者，应召集各参建电信运营商，共同商定（），并签订联合建设协议。A.建设维护方案B.投资分摊方式C.资产分割原则D.产权单位E.牵头单位【答案】ABC4、OTN上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】AB5、声音的特性是由()等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD6、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD7、卫星通信系统由()组成。A.通信卫星B.地球站C.微波站D.上行链路E.下行链路【答案】ABD8、属于LTEFDD路测要求的内容有（）。A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在40～60公里／小时C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s，间隔10s，若出现未连接情况，应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s，呼叫结束后断开，10s后重新尝试接入【答案】A9、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有()。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】ACD10、电视节目前期制作需使用（）。A.配乐设备B.录像机C.电子编辑设备D.切换矩阵设备E.字幕机【答案】BD11、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC12、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】ABC13、CDMAIS一95A的前向信道由()构成。A.导频信道B.寻呼信道C.接入信道D.同步信道E.业务信道(有前有后)【答案】ABD14、通信局（站）的交流供电系统避雷措施应包括（）。A.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器C.当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器【答案】ABC15、通信电源系统集中供电方式由()组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】ABD16、用户终端移动的无线接入有（）和个人通信网。A.计算机网B.互联网C.专用通信网D.蜂窝通信网E.移动卫星通信网【答案】D17、TD-SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。A.时分多址(TDMA)B.同步CDMAC.智能天线D.软件无线电E.接力切换【答案】BCD18、光传送网（OTN）的特点包括（）。A.支持多种业务B.满足用户对带宽的持续增长C.只能管理一根光钎中的单波长传输D.故障恢复相比电层速度慢E.保持与现有SDH网络的兼容性【答案】AB19、下列关于城域网光缆单盘检验与配盘做法正确的是（）。A.测量单盘损耗时增加1公里尾纤B.用0TDR测单盘损耗C.按光纤折射率测光缆长度D.端别设北为A端，南为B端E.选单盘长1.5公里的光缆为进局光缆【答案】ABD20、卫星通信网的运行过程分为()阶段。A.网络业务测试B.入网申请与批准C.入网安全测试D.开通测试E.验证测试与认证【答案】BD21、电信工程建设项目施工等活动对已建通信设施的保护规定包括()。A.建设微波通信设施、移动通信基站等无线通信设施不得妨碍已建通信设施的通信畅通B.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标志并注明产权人C.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标语并注明施工单位D.任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施E.从事施工、生产、种植树木等活动，应与电信线路或者其他电信设施保持一定的安全距离，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通【答案】ABD22、4G移动系统网络结构可分为（）。A.物理网络层B.中间环境层C.应用网络层D.分组交换层E.数据交换层【答案】ABC23、为减少天线设备的电磁辖射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。。A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】ACD24、设备通电时的检查应包括()。A.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警B.接通机架总保险，观察有无异样情况C.开启主电源开关，同时接通分保险D.要随时检查各种信号灯、电表指示应符合要求E.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点应接触良好【答案】ABD25、无线网性能检验项目包括()。A.覆盖性能B.安全模式控制C.保持能力D.无线资源管理E.服务质量【答案】AC26、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD27、关于数字声音广播的优点，叙述不正确的是()。A.高质量的声音信号，可达到CD质量的水平B.发射功率大，覆盖面积大C.可附加传送数据业务D.频谱利用率高，提高频带带宽E.对多径传输抗干扰能力强，可保证高速移动状态下的接收质量【答案】BD28、SDH设备的抖动测试项目包括（）。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD29、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括()。A.符合城市建设规划B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合《规范》的要求D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等【答案】ABD30、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD31、中国5G设定的技术场景主要有()。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD32、在SDH传输网中，具有复用、解复用功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】ABD33、广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（）等。A.施工机具配备B.安全防范措施C.安装程序和方法D.技术交底E.施工合同评审【答案】ABCD34、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》设备材料的采购有关规定包括()。A.建设单位不得明示或者暗示施工单位采购不合格的建筑材料、建筑构配件及设备B.规定政府采购的材料、设备，必须由政府采购C.规定实行招标的建筑、建筑构配件及设备，必须按规定进行招标采购D.一般材料采购经办人提出采用该厂家产品的理由报经施工单位主管领导批准方可采购E.采用国内无同类的特殊材料和产品，需要建设单位出资试制的，应报总局批准【答案】ABC35、CDMA系统的优点有（）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】ABD36、声音的特性是由（）等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD37、各基础电信业务运营商可以在电信业务经营许可的范围内投资建设()等电信设施。A.电信管道B.电信杆路C.通信铁塔D.广播发射天线E.电视发射塔【答案】ABC38、通信网按运营方式和服务对象进行分类，可分为（）。A.数据通信网B.光缆通信网C.公用通信网D.本地通信网E.专用通信网【答案】C39、光纤按工作波长分类可分为()。A.短波长光纤B.超短波长光纤C.长波长光纤D.超长波长光纤E.全波长光纤【答案】ACD40、数字有线电视系统的支线部件有()。A.解调器B.分配器C.分支器D.均衡器E.用户终端盒【答案】BCD41、以下说法错误的是（）。A.穿越或沿靠山洞、溪流等易受水流冲刷的地段，应设置护坎保护B.当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施C.水线标志牌应在水线光(电)缆敷设后安装在设计确定的位置上D.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,也需埋设标石E.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光(电)缆或硅芯塑料管的位置【答案】ACD42、光缆中继段测试内容包括（）。A.线路衰减系数及传输长度B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.对地绝缘电阻E.串音衰耗【答案】ABCD43、广播电视中心由()组成。A.节目制作子系统B.节目资源管理子系统C.节目播出控制子系统D.节目监测子系统E.信号发送子系统【答案】ABC44、根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为（）。A.混合光纤／同轴电缆接入B.光纤到办公室C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】BCD45、广播发射机常用的冷却方式有()。A.强制风冷B.水冷C.油浸自冷D.蒸发冷却E.机械冷却【答案】ABD大题（共18题）一、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元二、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。三、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程加工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。【问题】1．项目经理的安全控制存在哪些问题2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求3．由于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么4．直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施。【答案】1．项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2．对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位(或建设单位)提出索赔申请。3．质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部因此而造成材料的浪费和工期的延误。4．应采取如下预防措施：(1)缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行。(2)放缆前应清理沟底杂物，全面检查沟底深度，重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度，并保持沟底平整。(3)光缆应顺直地贴在沟底。(4)回填土应满足规范要求。四、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1．光缆接续的一般要求是什么2．参加本工程投标的企业需具有什么资质3．施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些5．针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理6．光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1．光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2．通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3．施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4．本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5．建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6．中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。五、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。六、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1．项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2．何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3．列出质检员应重点控制的工序。4．在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1．培训(教育)、交底、加强检查。2．“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3．质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面清洁。七、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。八、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处2：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。九、2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20天内审定完毕，即在8月10日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6本工程建设单位保修金的比例为5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2009年11月1日一十、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.①赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。②不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。③随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。一十一、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。一十二、背景材料：某通信工程施工单位承揽了一项直埋线路工程，有部分线路路由穿越草原，施工前，施工单位派人进行了现场摸底，确定了本工程的环境因素，编制了工程的施工组织设计，明确了质量目标及控制计划。在进行单盘检验时，施工单位人员检查了光缆出厂合格证，并对护盘有损坏的光缆进行光电性能测试，对测试结果做了记录并对光缆进行做标识。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，竣工资料中的隐蔽工程签证包括了光缆沟深度、光缆与其它设施的间距、缆线布放、排流线埋设、光缆引上管的安装及埋设等共计6项内容。问题：1.本工程的施工组织设计还应包括哪些管理目标及控制计划?2.指出单盘检验中存在的问题，说明正确的做法。3.识别环境因素应考虑哪些内容?4.竣工资料中还缺少哪些隐蔽工程签证记录?【答案】1.【答案】本项目的施工组织设计内容不全，其内容还应包括：(1)进度管理目标及控制计划;(2)成本管理目标及控制计划;(3)安全管理目标及控制计划;(4)环境管理目标及控制计划。2.【答案】光缆单盘检验中存在问题及正确做法为：(1)光缆到达现场后进行外观检查，施工单位人员仅检查光缆出厂合格证不妥，应检查光缆盘有无变形，护板有无损伤，各种随盘资料是否齐全。开盘后先检查光缆外表有无损伤。(2)对光缆进行光电特性检查时，仅对护盘有损伤的光缆进行测试光电性能不妥。某些特性要求全数检查，如光缆长度复测应100%抽样。(3)仅仅由施工单位人员进行测试结果记录不妥，材料和设备进场检验工作应有建设单位随工人员和监理人员在场，将光电检验结果记录。单盘检验时要请供应单位一起进行，且外观检验的光缆要要做记录和标识。3.【答案】该项目环境因素应考虑以下几项：(1)开挖光(电)缆沟时，造成的草原绿色植被破坏;(2)光(电)缆测试接续时，随意丢弃的下脚枓、垃圾、废弃物;(3)挖掘机、发电机、抽水机工作时的废气和噪声、扬尘;(4)施工时从人(手)孔排出的污水漫流;一十三、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。一十四、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2m。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。【问题】1．本工程施工现场的环境因素是什么2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容4．本工程设立临时设施的原则应是什么5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理6．清刷管道时，对于密封性高的塑料管道应采取哪些措施【答案】1．本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2．开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2m或低于地下水位时应进行必要的支护。3．现场勘查应包括的内容：(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响；(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施；(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4．设立临时设施的原则：(1)距离施工现场较近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。5．施工单位在进场验收时，发现PVC管的管壁厚度偏小并超过了规定的误差范围，应将此批PVC管作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，决不允许用于工程。同时施工单位还应依据PVC管订货合同的规定，追究供货厂家的责任。如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工。6．对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。一十五、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。一十六、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。一十七、背景A施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的6省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A施工单位经与建设单位协商，将3省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的B施工单位施工。A施工单