某市海底隧道建设工程施工合同

某市海底隧道建设工程施工合同《篇一》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有某市海底隧道建设工程（以下简称“本项目”）的建设和管理权，乙方具有施工能力和经验，甲方同意乙方为本项目的施工单位。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本工程的标的为某市海底隧道建设工程，包括但不限于隧道主体结构、附属设施、隧道机电设备安装、隧道装饰装修等工程。1.2乙方的义务是按照本合同约定的条款、工程量清单、技术规范和标准要求，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），包括工程量清单中列明的所有工程项目的金额。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后退还。第三条施工期限3.1乙方应在本合同约定的工期内完成本工程的施工。3.2甲方应在本合同约定的工期内乙方所需的施工场地、施工条件等，确保乙方正常施工。第四条质量标准4.1乙方应按照本合同约定的技术规范和标准要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量的验收标准为本合同约定的技术规范和标准要求，验收不合格的工程，乙方应按甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的期限完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向甲方支付违约金。5.2甲方未按照本合同约定的期限施工场地、施工条件等，导致乙方不能按照约定工期完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向乙方支付违约金。5.3乙方施工质量不符合本合同约定的技术规范和标准要求的，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同的变更和解除应书面签订，经双方确认后生效。7.3本合同的终止不影响乙方承担的违约责任。第八条其他约定8.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（以下无正文）《篇二》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方拥有某市海底隧道建设工程（以下简称“本项目”）的建设和管理权，乙方具有施工能力和经验，甲方同意乙方为本项目的施工单位。甲方认为第三方的技术和服务对项目的顺利推进具有重要意义，故同意第三方参与本项目的建设。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本工程的标的为某市海底隧道建设工程，包括但不限于隧道主体结构、附属设施、隧道机电设备安装、隧道装饰装修等工程。1.2乙方应按照本合同约定的条款、工程量清单、技术规范和标准要求，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.3第三方应按照本合同约定的条款、技术规范和标准要求，本项目中所需的技术和服务，并保证服务质量。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），包括工程量清单中列明的所有工程项目的金额。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后退还。2.3第三方的技术和服务费用为人民币_______元整（大写：_______________________元整），具体费用根据第三方的服务内容和范围确定。第三条施工期限3.1乙方应在本合同约定的工期内完成本工程的施工。3.2甲方应在本合同约定的工期内乙方所需的施工场地、施工条件等，确保乙方正常施工。3.3第三方应在本合同约定的时间内约定的技术和服务。第四条质量标准4.1乙方应按照本合同约定的技术规范和标准要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量的验收标准为本合同约定的技术规范和标准要求，验收不合格的工程，乙方应按甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。4.3第三方的技术和服务应满足本项目的质量要求，如因第三方原因导致质量问题，乙方应承担相应责任。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的期限完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向甲方支付违约金。5.2甲方未按照本合同约定的期限施工场地、施工条件等，导致乙方不能按照约定工期完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向乙方支付违约金。5.3乙方施工质量不符合本合同约定的技术规范和标准要求的，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。5.4第三方如未能按照本合同约定的时间技术和服务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。第六条甲方权利6.1甲方有权对乙方和第三方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定。6.2甲方有权根据合同约定和工程实际情况调整工程量和工程进度。6.3甲方有权要求乙方和第三方按照合同约定相关工程资料和技术文件。第七条乙方和第三方的限制条款7.1乙方应严格按照本合同约定的工程量清单、技术规范和标准要求进行施工，不得擅自变更工程内容。7.2乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。7.3第三方的技术和服务不得违反国家法律法规和甲方利益。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的变更和解除应书面签订，经双方确认后生效。9.3本合同的终止不影响乙方承担的违约责任。第十条其他约定10.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：____年____月____日（以下无正文）篇二结尾：第三方介入的意义《篇三》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方拥有某市海底隧道建设工程（以下简称“本项目”）的建设和管理权，乙方具有施工能力和经验，甲方同意乙方为本项目的施工单位。甲方认为第三方的技术和服务对项目的顺利推进具有重要意义，故同意第三方参与本项目的建设。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本工程的标的为某市海底隧道建设工程，包括但不限于隧道主体结构、附属设施、隧道机电设备安装、隧道装饰装修等工程。1.2乙方应按照本合同约定的条款、工程量清单、技术规范和标准要求，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.3第三方应按照本合同约定的条款、技术规范和标准要求，本项目中所需的技术和服务，并保证服务质量。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），包括工程量清单中列明的所有工程项目的金额。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后退还。2.3第三方的技术和服务费用为人民币_______元整（大写：_______________________元整），具体费用根据第三方的服务内容和范围确定。第三条施工期限3.1乙方应在本合同约定的工期内完成本工程的施工。3.2甲方应在本合同约定的工期内乙方所需的施工场地、施工条件等，确保乙方正常施工。3.3第三方应在本合同约定的时间内约定的技术和服务。第四条质量标准4.1乙方应按照本合同约定的技术规范和标准要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量的验收标准为本合同约定的技术规范和标准要求，验收不合格的工程，乙方应按甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。4.3第三方的技术和服务应满足本项目的质量要求，如因第三方原因导致质量问题，乙方应承担相应责任。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定的期限完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向甲方支付违约金。5.2甲方未按照本合同约定的期限施工场地、施工条件等，导致乙方不能按照约定工期完成施工的，应按逾期竣工违约金计算方法向乙方支付违约金。5.3乙方施工质量不符合本合同约定的技术规范和标准要求的，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。5.4第三方如未能按照本合同约定的时间技术和服务，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。第六条乙方权利6.1乙方有权对甲方和第三方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定。6.2乙方有权根据合同约定和工程实际情况调整工程量和工程进度。6.3乙方有权要求甲方和第三方按照合同约定相关工程资料和技术文件。第七条甲方和第三方的限制条款7.1甲方不得擅自变更本合同约定的工程量清单、技术规范和标准要求。7.2甲方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。7.3第三方的技术和服务不得违反国家法律法规和乙方利益。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解